Техническое задание: Исходные данные 1 Грузовые лифты г/п 3200 кг 7 (семь) шт., рег. №100262, №100257, №100261, №100258, а-01-00453-001, заводской №803459 и №803146, установленные в соответствии с Перечнем лифтов на объекте «Магистральный»

Скачать 254.74 Kb.

Название	Техническое задание: Исходные данные 1 Грузовые лифты г/п 3200 кг 7 (семь) шт., рег. №100262, №100257, №100261, №100258, а-01-00453-001, заводской №803459 и №803146, установленные в соответствии с Перечнем лифтов на объекте «Магистральный»
страница	1/3
Тип	Техническое задание

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Техническое задание

1 2 3

«Утверждаю»

Генеральный директор

ФГУП «ППП»
__________________ В.А. Рублев

Документация о проведении запроса котировок

на работы по техническому обслуживанию лифтов

г. Москва «11» февраля 2016 г.
1. Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП "ППП")

Почтовый адрес и адрес местонахождения Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16

Контактный тел: (499) 250-39-36

Адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru

2. Организатор: Закупочная группа ОСиТЭ

Контактный тел: (499) 250-29-26, 251-04-43, 791-20-42

Телефоны Объекта «Магистральный»: (499) 250-29-26, 251-04-43, 791-20-42

адрес электронной почты: sochnev@pppudp.ru, molodcov@pppudp.ru

3. Предмет договора: Техническое обслуживание лифтов.

3.1. Код ОКВЭД2: 33.12 – ремонт машин и оборудования.

3.2. Код ОКДП2: 33.12.1 – услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения.

4. Техническое задание:

4.1. Исходные данные

4.1.1. Грузовые лифты г/п 3200 кг 7 (семь) шт., рег. №100262, № 100257, № 100261, № 100258, А-01-00453-001, заводской № 803459 и № 803146, установленные в соответствии с Перечнем лифтов на объекте «Магистральный» в Строении № 1 (инв.№ 00100309) и в Строении № 2 (инв.№ 00100304) по адресу: г.Москва, 2-й Магистральный тупик, д.7А.

4.2. Состав работ

Техническое обслуживание лифтов в соответствии с требованиями «Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов».
Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации результата работ, а именно: технические паспорта, гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи выполненных работ, инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны производителей и т.д. (исполнительная документация) (если характер работ предусматривает наличие таких документов).
Постоянное поддержание лифтов в работоспособности и обеспечение безопасных условий эксплуатации лифтов.
Техническое обслуживание всего лифтового оборудования, с целью содержания его в исправном состоянии и устранения отказов и поломок в течение не более 3 (трех) часов с момента оповещения, замена вышедшего из строя оборудования (по отдельной смете).
Производить освобождение пассажиров, сопровождающих груз, не позднее 30 (тридцати) минут со времени поступления заявки в аварийную службу.
Проводить за отдельную плату дополнительные работы, не предусмотренные Договором.

4.2.7.Работы выполнить из своих материалов, своими силами и средствами, с применением своего оборудования. Качество материалов и оборудования, применяемых для производства работ, должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям.

4.2.8.Техническое обслуживание лифтов осуществлять в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

5. Место, условия и сроки выполнения работ:

5.1. Место выполнения работ: г.Москва, 2-й Магистральный тупик, д.7А.

5.2. Сроки выполнения работ: 12 месяцев с момента подписания договора

5.3. В связи с действием на территории объекта «Магистральный» контрольно-пропускного режима, перед началом работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на выполнении работ, для оформления на них пропускных документов, а также представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного производителя работ.

5.4. Условия выполнения работ: указаны в проекте договора.

6. Начальная (максимальная) цена договора: 315 000,00 рублей.

7. Порядок формирования цены договора: В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением договора, в том числе транспортные расходы, сопутствующие расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

8.1. Цена работ по договору должна определяться сметой, составленной в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ (ФЕР), с соблюдением нормативных требований предъявляемых к сметной документации. Смета, составленная в коммерческих расценках или с нарушением нормативных требований, к рассмотрению не принимается.

8.2. Безналичный расчет. Без аванса.

8.3. Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета Подрядчика, акта приемки выполненных работ (8-графная форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в течение 10-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.

9. Требования к участникам закупки:

9.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в т.ч. наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету закупки, если деятельность лицензируется) - членство в саморегулируемой организации, владеющей допуском к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

9.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

9.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

9.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

9.5. Отсутствие в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9.6. Наличие опыта выполнения работ по предмету договора на объектах г.Москвы и(или) Московской области;

9.7. При необходимости осмотра места проведения и уточнения объема предстоящих работ произвести выезд на объект «Магистральный» в период подготовки котировочной заявки.

10. Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

10.1. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку, оформленное в полном соответствии с требованиями настоящей документации о проведении запроса котировок.

10.2. Котировочная заявка должна включать в себя следующие документы и сведения:

1) заявка на участие в запросе котировок (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса предложений форме (Форма №1). Цена договора, указанная в заявке на участие в запросе котировок, должна содержать информацию о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи);

2) анкета участника закупки (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №2);

3) сведения о методике выполнения работ, функциональных характеристиках, потребительских свойствах, и качественных характеристиках применяемых материалов и оборудования, выполняемых работ (указывается в составе заявки на участие в запросе котировок, подготовленной по форме Приложения №1);

4) предлагаемые условия выполнения договора (сроки исполнения договора, сроки и объемы гарантийных обязательств). Условия выполнения договора указываются в составе заявки на участие в запросе котировок, подготовленной по форме Приложения №1;

5) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 2 года, с обязательным указанием контактной информации заказчика (оригинал), в произвольной форме;
6) учредительные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки предъявленным требованиям:

- Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых в учредительные документы).

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия уведомления из налогового органа (при работе по упрощенной системе налогообложения).

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего предложение.

- Копия приказа о совмещении должностей, если руководитель организации исполняет обязанности гл. бухгалтера.

- Копия свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО).

7) в случае, если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, документы, подтверждающие его принадлежность к СМП:

- Декларация о соответствии СМП (оригинал) по форме №3 настоящей документации о проведении запроса котировок;

- Выписка (скриншот страницы, электронная ссылка) из Реестра субъектов СМП или (в случае ее отсутствия):

- Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год" (за предыдущий год) с отметкой налогового органа;

Для акционерных обществ – выписка из Реестра акционеров, заверенная реестродержателем;
Для обществ с ограниченной ответственностью – выписка из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц-участников общества и долей участников в уставном капитале). В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц превышает в уставном капитале участника закупки 49%, необходимо также представить вышеперечисленные документы в отношении этих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО и других);

Для индивидуальных предпринимателей:

- Декларация по налогу на доходы по форме 3-НДФЛ (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения) за последний календарный год;

- Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие УСН) за последний календарный год;

- Декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности (представляют индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности) за последний календарный год.

Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

10.3. Участник закупки вправе подать только одну котировку.

10.4. Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная по форме №1 настоящей документации о проведении запроса котировок, с приложением документов и сведений, перечисленных в п. 10.2. настоящей документации о проведении запроса котировок, подается в письменной форме в запечатанном конверте, на котором должны быть указаны:

1) Номер извещения о проведении запроса котировок и наименование предмета договора;

2) Наименование и адрес Заказчика;

3) Наименование Организатора;

4) Наименование и почтовый адрес участника закупки.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи котировочных заявок: Предложения принимаются Организатором в рабочие дни с 10-00 до 17-00 час., в пятницу с 10-00 до 16-00 час (перерыв с 13-00 до 13-45 час.) по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16.

Для подачи котировочной заявки представителю участника закупки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Даты начала и окончания приема котировочных заявок: с «11» февраля 2016 г. до 12-00 час. «18» февраля 2016 г.

12. Порядок и срок отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в котировочные заявки:

12.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения установленного срока подачи котировочных заявок не допускается.

12.2. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных документов (положений) котировочной заявки (или в виде полностью новой котировочной заявки), подписанных руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленных печатью участника закупки.

12.3. Изменения котировочной заявки должны быть подготовлены в письменной форме, запечатаны в отдельный конверт, маркированный в соответствии с требованиями пункта 10.4. настоящей документации о проведении запроса предложений, а также дополнительной надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК».

На конверте указывается номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, наименование предмета договора, наименование и адрес Заказчика, наименование Организатора, а также наименование и почтовый адрес участника закупки.

12.4. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленным печатью участника закупки.

При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный заявке на участие в запросе котировок при приеме.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок.

13.1. Любой претендент вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи котировок.

Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня после даты поступления запроса в письменной форме направляет такие разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, на сайте Заказчика.

13.2. В любое время до истечения срока представления котировок Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок, в документацию о проведении запроса котировок. Соответствующая информация размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика.

13.3. При необходимости, срок подачи котировок может быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами изменений при подготовке заявок. Указанный срок должен составлять не менее чем 2 (два) рабочих дня.

1 2 3

	Выпускной квалификационной работы бакалавра Исходные данные по проекту (эксплуатационно-технические данные, техническое задание)		Техническое задание: Исходные данные Кран козловой ккс-10-3К, зав.... Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...
	Техническое задание на поставку расходных материалов(картриджей)... Картридж для Samsung ml 1660 \| 1665 \| 1667 \| 1670 \| 1860 \| 1865 \| 1865W \| 1867 Samsung scx 3200 \| 3205		4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...
	4. Техническое задание Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...		4. Техническое задание: Исходные данные Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...
	Межгосударственный стандарт лифты пассажирские и грузовые 006. 354 Группа Ж22		Техническое задание по применению профессиональной химии для Департамента... Зоны применения №2: (всего 443 кв м.) 7) служебная столовая общая площадь 443 кв м
	Техническое задание на выполнение работ по замене лифта грузового рег. №141192 Цель выполняемых работ: Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников электродепо, соответствие лифтового хозяйства электродепо...		Техническое задание на разработку рабочей документации многоквартирного... Исходные данные для разработки документации, предоставляемые техническим
	4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 1619 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...		4. Техническое задание Исходные данные: Количество поставляемого товара: 450 ед Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской...
	Техническое задание на выполнение работ по проведению технического... Исходные данные, содержание требований по разработке раздела проектов, составу, оформлению и согласованию проектной документации		Межгосударственный стандарт лифты пассажирские и грузовые Принят межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №8-95 от 12 октября 1995 г.)
	Государственный стандарт союза сср лифты электрические пассажирские и грузовые В. Н. Авдеев (руководитель темы), Е. И. Райков, Г. Н. Розенкан, Н. С. Акимов, Б. А. Соколов		Государственный стандарт союза сср лифты электрические пассажирские и грузовые Разработан и внесен министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Похожие: