На поставку оборудования, выполнение работ по монтажу, пусконаладочных работ, введения в эксплуатацию поставленного оборудования для перинатального центра
|
Скачать 0.77 Mb.
|
|
10. ПЕРСОНАЛ ПОСТАВЩИКА 10.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Поставщик будет использовать на Объекте таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяют осуществить выполнение работ (оказание услуг), а также квалифицированную рабочую силу, оформленную на работу в установленном законодательством РФ порядке, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. 10.2. Поставщик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства РФ, а также надлежащего и своевременного выполнения обязательств по Договору. 10.3. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанными с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. 10.4. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Поставщика, независимо от характера, со стороны третьих лиц. 10.5. Поставщик обязуется не использовать в какой-либо форме на Объекте Заказчика труд иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц, полученных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При нарушении поставщиком порядка привлечения на работу иностранных граждан и/или лиц без гражданства Поставщик обязуется выплатить Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты установления данного нарушения денежную сумму, в размере штрафных санкций, наложенных полномочными органами на Заказчика, а также возместить все убытки Заказчика, связанные с административными и иными мерами, принятыми полномочными органами в отношении Заказчика. При этом Поставщик самостоятельно несет ответственность за нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранной рабочей силы. 10.6. Поставщик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. 10.7. В случае гибели специалиста или рабочего Поставщика все расходы, связанные с доставкой тела умершего к месту погребения, оплачиваются Поставщиком.
11.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет _______________________, без НДС. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Поставщиком в форме банковской гарантии или в форме обеспечительного платежа. 11.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. 11.3. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, удовлетворяющий следующим требованиям: 11.3.1. Наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет; 11.3.2. Наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 1 миллиарда рублей; 11.3.3. Соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев; 11.3.4. Отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка. 11.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 11.4.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику; 11.4.2. Обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 11.4.3. Обязанность Гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 11.4.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 11.4.5. Срок действия банковской гарантии; 11.4.6. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 11.5. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора. 11.6. Если предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора (при этом, Дробное значение процента снижения округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления). Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в п. 11.1. Договора и в конкурсной документации. 11.7. Срок действия обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по Договору должен превышать срок действия Договора на один месяц. На период гарантийных обязательств срок действия обеспечения должен превышать срок гарантийных обязательств на один месяц. 11.8. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, закончило срок действия или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях. Перечисление суммы обеспечительного платежа в размере обеспечения исполнения Договора должно быть произведено Поставщиком по следующим реквизитам Заказчика: р/с 40702810900250009565 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва к/с 30101810000000000162 БИК:044583162 11.9. Обеспечение Договора может быть удержано Заказчиком из обеспечительного платежа, либо получено за счет банковской гарантии во всех случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком настоящего Договора, в том числе: - при нарушении Поставщиком сроков поставки оборудования и выполнения работ по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования на Объекте; - при неисполнении в установленные сроки обязательства по замене или устранению брака и/или некомплектности в поставленном Оборудовании; - при досрочном расторжении настоящего Договора по вине Поставщика; - при неисполнении Поставщиком условий о гарантии качества поставляемого товара; - при неисполнении обязательств по гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования или гарантийного ремонта выполненных работ по монтажу Оборудования; - при причинении ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц в результате исполнения обязательств по настоящему Договору; - при начислении неустойки или штрафа. 11.10. При выполнении Поставщиком всех обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями, полученное обеспечение Договора возвращается Поставщику в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления Поставщика с приложением документов, подтверждающих факт исполнения обязательств. 11.11. После подписания Акта о приемке Приемочной комиссией медицинского и технологического оборудования после комплексного опробования (Приложение №8 к Договору), Заказчик возвращает обеспечительный платеж Поставщику в порядке, установленным п.11.10. Договора, при этом Заказчик удерживает часть обеспечительного платежа в размере установленным п. 11.12. Договора на период исполнения гарантийных обязательств Поставщиком на срок определенный п. 11.7. Договора. 11.12. В случае представления обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, Поставщик обязан при подписании Акта о приемке Приемочной комиссией медицинского и технологического оборудования после комплексного опробования (Приложение №8 к Договору) предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору на период действия гарантийного срока, в форме обеспечительного платежа в размере 1% от начальной (максимальной) цены Договора в размере ___________, без НДС. 11.13. После выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию поставленного Оборудования и работ по его монтажу, Заказчик возвращает обеспечительный платеж Поставщику в порядке, установленным п.11.10. Договора.
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставки, пусконаладочных работ и выполненных работ по монтажу Оборудования, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств (но не более 0,1% от цены договора). Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 12.3. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщика по поставке и выполнению Работ по монтажу Оборудования, на срок до десяти календарных дней, к Поставщику применяются пени в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки. Просрочка исчисляется, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренного Договором. 12.4. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщика по поставке и выполнению работ по монтажу Оборудования, на срок более десяти календарных дней, к Поставщику применяются пени в размере 0,02% от Цены Договора за каждый день просрочки. Просрочка исчисляется, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренного Договором. 12.5. В случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных разделами 7, 17 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1. Договора за каждое нарушение. 12.6. За задержку устранения дефектов в работах по монтажу Оборудования, Поставщиком уплачивается неустойка в размере 0,1 % от цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, за каждый день просрочки. 12.7. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Поставщику после завершения работ по монтажу имущества и мусора Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,001% от цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, за каждый день просрочки. 12.8. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, с Поставщика удерживается Заказчиком неустойка в размере 5 (пять) процентов от цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1. Договора. 12.9. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, с Поставщика удерживается Заказчиком неустойка в размере 5 (пять) процентов от цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1. Договора. 12.10. Суммы неустоек (пеней), наложенных на Поставщика в соответствии с настоящим разделом Договора, могут удерживаться при расчете за поставленное Оборудование и выполненные работы по монтажу Оборудования. В случае невозможности взыскания в порядке, предусмотренном выше (в том числе при отсутствии взаиморасчетов и/или работ, подлежащих оплате), суммы неустоек (пеней, штрафов) подлежат взысканию за счет обеспечительного платежа и в претензионном порядке. 12.11. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 12.12. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 12.13. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 12.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все непокрытые неустойками убытки. 12.15. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 12.16. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при исполнении обязательств по Договору, Поставщик обязуется восстановить поврежденную сеть за свой счет. 12.17. В случае установления Заказчиком и/или уполномоченным контрольным органом фактов завышения объема выполненных обязательств по Договору и их стоимости, неправильного и нецелевого использования денежных средств или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного или ошибочного составления актов предусмотренных Договором или в отсутствие документов, подтверждающих фактическое расходование денежных средств, а также в других случаях, установленных актом проверки, Поставщик осуществляет возврат Заказчику сумму излишне уплаченных денежных средств.
В случае если Поставщик откажется от составления и подписания рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов будет являться акт экспертизы, составленный российской независимой экспертной организацией.
Устранение Поставщиком дефекта не освобождает его от других гарантийных обязательств.
|
Похожие:
 |
На выполнение проектных работ, поставку оборудования, выполнение... Ивкэ информационно вычислительный комплекс электроустановки (успд, концентратор и т п.) |
|
Техническое задание на выполнение работ по проектированию, монтажу... Выполнение работ по проектированию, монтажу и пусконаладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации (далее апс) и системы... |
 |
Документация по запросу предложений Договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, поставку оборудования по объекту: «Реконструкция... |
|
Федеральное государственное унитарное Открытый запрос котировок в электронной форме (№ ца 60-17) по выбору организации на право заключения договоров на поставку оборудования... |
|
Документация об электронном запросе котировок Чпу (далее-Оборудование), выполнение работ по монтажу, пуско-наладке Оборудования с проведением тестовых технологических операций,... |
|
П оложение об использовании, учёте и распределении поставленного учебного оборудования Министерства образования и науки РФ от 04. 10. 2010 г. №986), письма Минобрнауки России «О закупке оборудования для общеобразовательных... |
|
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений... |
|
Закупочная документация По открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку Токарно-винторезного... |
|
Документация по запросу предложений П-14 «Поставка и выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования для производства бетона для нужд ао «ниаэп» |
|
Техническое задание на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных... ... |
|
Закон о закупках Федеральный закон от 18. 07. 2011 n 223-фз «О закупках... Поставка оборудования и выполнение работ по развертыванию центра обработки вызовов (Call-центра) |
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору... Подрядчики подавать конкурсные заявки на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования... |
|
Техническое задание На выполнение пусконаладочных работ по проекту... Основной формой деятельности головной наладочной организации является заключение ею договора единого подряда на выполнение всего... |
|
Техническое задание на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным... Объем работ: выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам оборудования Центральной тепловой станции Кировского завода (далее... |
|
Техническое задание на выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным... Объем работ: выполнение работ по монтажу и пуско-наладочным работам оборудования Центральной тепловой станции Кировского завода (далее... |
|
Индивидуальный номер закупки, п редмет договора Оборудования для Перинатального центра расположенного по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 22, мощностью 110 коек |