На выполнение работ по бурению, ликвидации

Скачать 0.72 Mb.

Название	На выполнение работ по бурению, ликвидации
страница	1/8
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8

ДОГОВОР №______/

на выполнение работ по бурению, ликвидации, подземному и капитальному ремонту артезианских скважин

г. Нижневартовск «____»____________ 20__ г.
______________, в лице_____________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________, в лице_____________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по бурению, ликвидации, подземному и капитальному ремонту артезианских скважин и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Перечень артезианских скважин наименование работ и сроки их выполнения указаны в Приложении №1 «Производственная программа работ по бурению (ликвидации) артезианских скважин».

Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан:

Выполнить работы, указанные в п.1.1. Договора с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
Выполнить работы c использованием собственных материалов, своими силами и средствами. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика копии этих документов должны быть представлены Заказчику.
Иметь надлежащим образом оформленные товаро-транспортные накладные при перевозке ТМЦ (с указанием даты и номера товаро-транспортной накладной, объема перевозимого груза). Товаро-транспортная накладная должна быть заполнена согласно Типовой межотраслевой форме № 1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 №78.
При проведении работ по настоящему Договору гарантировать качественное их выполнение в полном объеме. В случае некачественного или неполного выполнения предусмотренного Договором объема работ Подрядчик исправляет дефекты и недостатки своими силами за свой счет, в сроки согласованные Сторонами, либо возмещает Заказчику затраты на устранение допущенных нарушений.
Приказом по предприятию назначить своего полномочного представителя для решения оперативных вопросов, возникающих в процессе работ. Копию приказа направить Заказчику до начала проведения работ по настоящему Договору.
До приемки работ вывести с объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы. Отходы производственного характера, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика.
Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а так же к местам хранения материалов, используемых для выполнения Работ.

2.1.8. Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства (в том числе, если необходимо, получать рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, если Заказчиком будут выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению работ по настоящему Договору.

Подрядчик имеет право:
1. Получать от Заказчика информацию, сведения и документы, необходимые и достаточные для выполнения своих обязательств по Договору.
2. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (далее Субподрядчиков) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.

При этом Подрядчик обязуется до заключения договора субподряда представить Заказчику копии всех лицензий, допусков и разрешений Субподрядчика, необходимых для выполнения работ.

Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.

Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

Принять результат работ и произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размерах и сроки, определенные настоящим Договором.
Обеспечить допуск транспортных средств Подрядчика, согласованных с Заказчиком, к месту проведения работ.

Заказчик имеет право:
1. В случае отсутствия у Подрядчика материально-технических ресурсов (МТР), которыми он должен обеспечить проведение работ по настоящему договору, Заказчик имеет право передать Подрядчику необходимые МТР за счет средств Подрядчика с последующим выставлением ему счета-фактуры. Оплата за переданные МТР может производиться путем проведения взаимозачета в счет выполненных объемов работ по настоящему Договору.
2. Запретить въезд и парковку личного транспорта персонала Подрядчика на производственные территории Заказчика.

Порядок проверки хода, качества и приемки выполненных работ

4.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 30/31 числа отчетного месяца предоставляет Заказчику заверенные печатью Подрядчика два оригинала надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – акт) и счет фактуру.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения оригиналов обязан рассмотреть их и направить Подрядчику подписанный акт, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков выполненных работ. В случае направления Заказчиком в адрес Подрядчика мотивированного отказа от подписания акта, Подрядчик обязан осуществить все доработки и направить Заказчику новый акт.

Заказчик обязан при получении от Подрядчика нового акта рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать его и вернуть один экземпляр акта Подрядчику в течение двух рабочих дней с момента получения. Работы считаются надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания акта Сторонами.

4.3. Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Заказчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Подрядчику не позднее 2 рабочих дней с момента выявления.

4.4. Подрядчик обязан не позднее 3 дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество выполненных работ, а также объем и качество использованных материалов.

4.5. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ненадлежащего выполнения Работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости материалов Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта сдачи-приемки работ, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Подрядчиком своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов сдачи-приемки, оплате принятых Работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты сдачи-приемки работ подписаны, но Работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

по не принятым Работам:

- представить мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- потребовать устранения выявленных недостатков;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

по принятым Работам:

- потребовать устранения недостатков в выполненных Работах;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Подрядчика Акт сдачи-приемки, счет-фактуру и т.д.);

- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

Стоимость работ и порядок расчетов

Стоимость работ по бурению (ликвидации) артезианских скважин по настоящему Договору рассчитана в соответствии с Приложением №1 и составляет –______ рублей (НДС не облагается).
Подрядчик ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику документы на оплату выполненных работ: акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру.
Заказчик оплачивает за выполненные работы денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 календарных дней, с момента предъявления Заказчику корректно оформленного в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ оригинала счета-фактуры (с указанием номера и даты договора), оформленного на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
Полномочным представителем Заказчика по проведению сверки расчетов с контрагентами является ООО «РН- Бизнессервис». ООО «РН- Бизнессервис» не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Подрядчику, оформленный со своей стороны акт сверки. Подрядчик в течение 15 дней с момента получения акта сверки, производит сличение данных расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта в адрес ООО «РН- Бизнессервис»: 628611, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г.Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 14. Заказчик вправе задержать оплату до получения ООО «РН- Бизнессервис» подписанного акта сверки от Подрядчика.
При оформлении актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур Подрядчик указывает номер Заказа на закупку или к документам прикладывает копию Заказа на закупку, в случае его наличия.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

- Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

- Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

- Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 5 дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

Обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС
1. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «Самотлорнефтегаз», изложенные в Приложении №_3__к настоящему Договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
2. Следующие документы Заказчика являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязательны для передачи, соблюдения и руководства (Приложение № 4 к настоящему Договору):

- Положение «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», утвержденное приказом № 210 от 09.08.2013г.

- «Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», утвержденная приказом №11 от 20.01.2009г.

- Положение «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды», утвержденное приказом № 219 от 16.08.2013г.

- Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. Введена в действие приказом № 220 от 16.08.2013г.

- Положение о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке, утверждено приказом № 233 от 26.08.2013г.

- План экстренного медицинского реагирования для работников ОАО «ТНК-Нижневартовск», утвержден приказом № 214 от 09.08.2013г.

- Положение «О порядке допуска работников подрядных организаций к проведению работ на производственных объектах ОАО «ТНК-Нижневартовск», утвержденное приказом №212 от 09.08.2013 г.

- Положение «Положение по поведению сотрудников ОАО "ТНК-Нижневартовск", работников подрядных организаций, посетителей и командированных лиц на территории производственных объектов ОАО "ТНК-Нижневартовск», утвержденное приказом 234 от 26.08.2013г.

- «Регламент проверки объектов завершенных строительством» в ОАО «ТНК-Нижневартовск», утвержденный приказом № 218 от 16.08.2013г.

- Положение «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений», утвержденное приказом № 211 от 09.08.2013 г.

- Регламент «Транспортная безопасность», утвержденный приказом № 209 от 09.08.2013г.

- Инструкция «Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него», утвержденная приказом № 239 от 28.08.2013г.

- Инструкция «Организация безопасного проведения работ на ледовых поверхностях», утвержденная приказом № 240 от 28.08.2013г.

- Положение «По безопасности производства работ и перемещению техники вблизи воздушных и кабельных линий электропередач» утвержденное приказом № 236 от 26.08.2013г.

- Стандарт Компании «Система управления безопасностью дорожного движения», утвержден приказом № 683 от 24.12.2012г.

- Стандарт Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании», утвержден приказом № 220 от 16.04.2012г.

- Стандарт Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании», утвержден приказом № 549 от 07.10.2011г.

При подписании настоящего Договора Заказчик обязуется передать, а Подрядчик обязуется получить от Заказчика вышеуказанные документы на CD-R диске с подписью уполномоченного представителя Заказчика, а также Подрядчик обязуется подписать Акт приемки-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком.

В Акте приемки-передачи документов должен быть приведен полный перечень переданных документов с указанием реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

Условия, сформулированные в указанных документах, являются существенными условиями настоящего Договора и в случае отказа Подрядчика подписать указанные документы или Акт приемки-выдачи настоящий Договор считается незаключенным.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, положениями настоящего Договора и приложений к нему.

7.2. Размеры неустоек устанавливаются в Приложении №2 к настоящему Договору.

7.3.Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязанностей по настоящему договору

7.4. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции, убытки за нарушение договорных обязательств.

7.5. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости работ/суммы договора, неустойка рассчитывается, исходя из стоимости работ/суммы договора.

7.6. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п.12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

7.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.12.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

Форс-мажорные обстоятельства

Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.
Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Порядок изменения, расторжения Договора, разрешения споров

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

9.2. Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и приложений к договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или аналога собственноручной подписи.

9.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору, согласованные и принятые Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон.
в одностороннем порядке Заказчиком, в случаях предусмотренных настоящим Договором или по любым иным причинам, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные Подрядчиком работы и не несет ответственность за убытки (реальный ущерб, упущенная выгода), вызванные таким расторжением Договора.
в случае повреждения линии электропередач или повторного повреждения по вине Подрядчика либо привлеченных Подрядчиком субподрядных организаций, Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных объемов работ.
в одностороннем порядке Подрядчиком в случае систематического неисполнения обязательств по Договору Заказчиком, а в иных случаях – при условии полного возмещения Заказчику убытков, письменно предупредив Заказчика за 20 дней до даты расторжения Договора.

9.5. В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

9.6. В случае расторжения либо прекращения срока действия Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить их стоимость.

9.7. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают их путем переговоров. Споры, по которым соглашение не достигнуто, будут разрешаться в арбитражном суде ХМАО-Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней со дня ее получения.

Конфиденциальность

Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

10.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

10.4. Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

10.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с _____________ года и действует по______ года, а в части обязательств по взаиморасчетам – до полного выполнения их Сторонами.

Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные
цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.

12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.

12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут
быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения.

Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

Заключительные положения.

13.1. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора ответственными лицами являются:

от Заказчика:_________________________,

от Подрядчика: _______________________.

13.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.3. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 10-ти рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет Сторона, ее направившая.

13.4. Все уведомления и документы, необходимые по настоящему Договору, считаются надлежащим образом переданными и доставленными любой Стороне только по их получению.

13.5. Подобные уведомления и документы должны быть выполнены в письменной форме и должны доставляться лично или отсылаться авиапочтой, по телексу, телефаксу, электронной почте или телеграммой по адресам, указанным в статье 14 настоящего Договора.

13.6. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

13.7. В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

13.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Производственная программа работ по бурению, ликвидации, подземному и капитальному ремонту артезианских скважин.

- Приложение № 2. «Штрафы».

- Приложение № 3. «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «Самотлорнефтегаз».

- Приложение № 4. Акт приема – передачи нормативных документов.

- Приложение № 5. «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)» форма.

Юридические, почтовые адреса, банковские реквизиты

Подрядчик:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес для направления уведомлений

по договору:

Факс:

Телефон:

Электронный адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

р/с

в

к/с

БИК

ОКВЭД

ОКПО

ЗАКАЗЧИК

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес для направления уведомлений

по договору:

Факс:

Телефон:

Электронный адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

р/с

в

к/с

БИК

ОКВЭД

ОКПО

Заказчик:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Адрес для направления уведомлений

по договору:

Факс:

Телефон:

Электронный адрес:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

р/с

в

к/с

БИК

ОКВЭД

ОКПО

Подписи Сторон

Подрядчик:

____________

_____________

________________ (Ф.И.О.)

«_______» _____________20___г.

Заказчик:

__________________

___________________

_____________________(Ф.И.О.)

«_______» ________________ 20___г.

Приложение № 1

к договору № ______________

от «__»___________20___г.

1 2 3 4 5 6 7 8

	На выполнение работ по бурению скважин содержание раздел 1 основные условия Статья 5 – возможность уступки прав по договору и заключение договоров субподряда		«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» Категория слушателей: специалисты предприятий нефтегазодобывающего комплекса, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение...
	О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций... Резервы создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайной ситуации, предполагаемого объёма работ по их ликвидации,...		Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение... Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ
	Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 гк		Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту скважин... Выполнение работ в соответствие с действующим рд 153-39. 0-088-01.«Классификатор ремонтных работ в скважинах»
	Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие... Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а...		Техническое задание выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений в инженерно-лабораторном корпусе, этаж 5
	Техническое задание на выполнение работ Наименование предмета закупки (согласно проекта договора): Выполнение работ по ремонту силовых масляных трансформаторов		Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем В настоящей Инструкции приведены общие вопросы и порядок проведения работ при ликвидации аварий1 в различных звеньях электрической...
	Техническое задание на выполнение строительно-ремонтных работ Общие сведения Выполнение работ по устранению замечаний Государственной инспекции г. Уфы по пожарному надзору		Техническое задание на выполнение работ по модернизаци и На выполнение работ по модернизации вагонов 81 серии в части оборудования технических средств оповещения рис (ктс-о)3 линия
	Согласовано Положение разработано с целью обеспечения промышленной безопасности производства работ в условиях высокой концентрации опасных производственных...		Согласовано Положение разработано с целью обеспечения промышленной безопасности производства работ в условиях высокой концентрации опасных производственных...
	Техническое задание на выполнение работ по лоту №1115-тдв. 27-У. 2017 ...		На закупку Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию... «Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Audi, оказание дополнительных услуг (выполнение...

На выполнение работ по бурению, ликвидации

ДОГОВОР №______/

на выполнение работ по бурению, ликвидации, подземному и капитальному ремонту артезианских скважин

Похожие: