ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ по техническому обслуживанию системы кондиционирования и вентиляции воздуха
г. ______ «____»__________ 2016г.
____________________________________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и АО «Газпром газораспределение Оренбург», именуемое далее «Заказчик», в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) Крюкова Александра Николаевича., действующего на основании доверенности № 26 от 09.12.2015 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях исполнения решения Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений 43-у/2016, в соответствии с протоколом от «___» ____________ 2016г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить работы по техническому обслуживанию системы кондиционирования воздуха зданий филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Перечень и количество кондиционеров по настоящему договору указаны в Приложении №1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
-
ЦЕНА ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ РАБОТ).
Цена (стоимость) подлежащих выполнению работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию составляет ___________ за техническое обслуживание, в том числе НДС (18%) - ____________________.
Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
-
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
-
При выполнении работ по обслуживанию систем кондиционирования Подрядчиком отдельными этапами, расчет за выполненные работы по отдельному этапу производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ по отдельному этапу. Расчет производится на основании актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, и выставленных Подрядчиком счетов-фактур (при необходимости – других расчетных документов).
Оплата выполненных работ по договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Срок действия настоящего договора:
Начало: со дня подписания настоящего договора.
Окончание до 15 ноября 2016 года, в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
по техническому обслуживанию – до 15 ноября 2016 года;
ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором или приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем его нормальную проектную эксплуатацию.
При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, внутриобъектового режима, установленного у Заказчика, техники безопасности, пожарной безопасности, согласно мероприятиям по ТБ и ПБ между Заказчиком и Подрядчиком
Обеспечить:
производство работ в полном соответствии с действующей научно-технической документацией, строительными нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.
-
Иметь и предоставлять Заказчику необходимые для выполнения работ лицензии и разрешения государственных надзорных органов.
Для устранения выявленных в период эксплуатации техники неисправностей Подрядчик обязан прибыть на объект, указанный в заявке в течение 24 часов с момента получения заявки.
Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования и результата выполненных работ до окончательной приемки работ Заказчиком, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми инструментами, приборами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с требованиями Техники Безопасности.
ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик обязан:
-
Назначить ответственного сотрудника из числа своего персонала для организации выполнения работ по настоящему договору.
Осуществлять технический надзор за выполнением работ.
Оплатить фактически выполненный объем работ по настоящему договору на основании подписанных актов приемки выполненных работ.
-
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
Приемка результата выполненных работ осуществляется путем подписания акта выполненных работ.
Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки результата выполненных работ два экземпляра акта выполненных работ, и письменно подтверждает Заказчику, что данные документы полностью соответствуют фактически выполненным работам.
После подписания акта выполненных работ Заказчик обязан возвратить Подрядчику один подписанный экземпляр в течение 10 (десяти) дней.
Если работы по настоящему договору выполнены ненадлежащим качеством, Заказчик вправе оформить мотивированный отказ от приемки выполненных работ и направить его Подрядчику в сроки, установленные в п. 8.4. настоящего договора. Мотивированный отказ должен содержать обоснование отказа со ссылками на проектную и рабочую документацию, действующую научно-техническую документацию, СНиПы, ГОСТы Российской Федерации, инструкции изготовителей материалов и оборудования. При получении Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика, Сторонами в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после их обнаружения. Подрядчик обязан за свой счет устранить указанные недостатки в сроки по согласованию с Заказчиком.
-
ГАРАНТИИ.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования после устранения дефектов устанавливается в течение 6 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если экспертизой будут установлены недостатки (дефекты) в работе Подрядчика, последний возмещает расходы Заказчика на проведение экспертизы.
-
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, получаемой друг от друга при совершении действий в рамках заключенного договора.
В каждом конкретном случае передача конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной, электронной и с использованием Сети Интернет без принятых мер защиты, удовлетворяющих обе стороны, запрещена.
Режим защиты конфиденциальной информации устанавливается в соответствии с тем, какой гриф установлен документу "конфиденциально" или "коммерческая тайна".
Стороны обязуются не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо раскрытие иными способами получаемой конфиденциальной информации, без предварительного письменного согласия Стороны, представившей такую конфиденциальную информацию.
Конфиденциальная информация остается собственностью передающей Стороны, которая вправе потребовать от Получателя вернуть ее по письменному уведомлению в течении 5 дней с даты получения такого уведомления.
При утрате или разглашении Получателем конфиденциальной информации он незамедлительно информирует об этом Передающую сторону, после чего Стороны организовывают совместное расследование.
Убытки и потери, понесенные Передающей стороной вследствие разглашения Получателем конфиденциальной информации, возмещаются им в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации, предусмотренные настоящим договором, исполняются Сторонами в течение 10 лет с момента подписания.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства виновная сторона уплачивает проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ в размере 0,01 % от суммы просроченного обязательства, но не более 5 % от суммы основного обязательства.
Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за окончание выполнения работ после установленного срока – пени в размере 0,2 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки.
При задержке сдачи объекта свыше 30 дней Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5 % договорной цены за каждый последующий день просрочки до фактического исполнения обязательства.
При задержке сдачи объекта свыше 60 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 % договорной цены за каждый последующий день просрочки до фактического исполнения обязательства.
Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций).
Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее получения.
-
ФОРС-МАЖОР.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения работ.
Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
-
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
При недостижении согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с документами, определяющими его статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.
-
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения настоящего договора в следующих случаях:
нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, ведущее к существенному снижению качества работ, предусмотренных проектом, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
аннулирование лицензий на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат.
Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
при остановке выполнения работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней;
-
Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне за 30 (тридцать) дней до дня предполагаемого расторжения настоящего договора.
-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства России.
Ни одна из сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
Настоящий договор составлен на 5 (пяти) пронумерованных листах и трех отдельных Приложений (6 листов).
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.9. Стороны договорились, что допускается обеспечение переуступки прав требования в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
АО «Газпром газораспределение Оренбург», 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39
ИНН 5610010369, КПП 561350001,
ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г,
р/сч 40702810500010004873 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» Москва,
к/сч 30101810145250000220,
БИК 044525220
Грузополучатель: филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз), 461045, г. Бузулук, ул. Гая, 110, ИНН 5610010369, КПП 560302001
______________________
М.П.
|
ПОДРЯДЧИК:
______________________
М.П.
|
Приложение № 1 к Договору подряда №__________________________
Перечень и количество кондиционеров
№ п.п.
|
Наименование
|
Кол-во
|
Кол-во обслуживаний
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 3,5 кВт Mitsubishi Electric МSC-GA35 VB/MUH
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 5,0 кВт Mitsubishi Electric MSH50VB/MUH
|
2
|
2
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 3,5 кВт Ballu BCS-24H
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 3,0 кВт Ballu BCS-12H
|
6
|
6
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,5 кВт Ballu BCS-09H
|
3
|
3
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт Ballu BCS-07H
|
7
|
6
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 3,5 кВт Samsung-12H
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт KENTATSU KSGC 21HFAN1
|
4
|
4
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт LG G-07 LH
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,5 кВт LG G-09 LH
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт Mitsubishi EI MSC-Ga20 VB
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт Daewoo DSB-097 LH
|
4
|
2
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт GREE KF-45GW/ J11
|
1
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт GREE 07
|
3
|
3
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,5 кВт GREE 09
|
2
|
1
|
|
Сплит-система настенного типа мощностью до 2,0 кВт LG 1260 HL
|
2
|
2
|
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АО «Газпром газораспределение Оренбург», 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 39
ИНН 5610010369, КПП 561350001,
ОГРН 1025601022512 от 14.09.2002г,
р/сч 40702810500010004873 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» Москва,
к/сч 30101810145250000220,
БИК 044525220
Грузополучатель: филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз), 461045, г. Бузулук, ул. Гая, 110, ИНН 5610010369, КПП 560302001
______________________
М.П.
|
ПОДРЯДЧИК:
______________________
М.П.
|
|
