Договор подряда
№ ___________
г. Красноярск «____»_________________2014г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя технического директора по развитию Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» Козлова А.С, действующего на основании Доверенности №0706/29/150-14 от 28.03.2014г., с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем, «Подрядчик», в лице ________________________ действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда ___ (Договор) о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Нижеуказанные определения используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Абонент» – физическое или юридическое лицо, которое заказывает и/или использует Услуги связи Заказчика.
«Абонентское оборудование» - оборудование связи, устанавливаемое у Абонента, включая, но не ограничиваясь: телеприставка STB, маршрутизатор (роутер) FТТB, модем (роутер) хDSL, оптический модем (роутер) FTTH, ONU/ONT (PON).
«Балл» - единица оценки сложности и трудоемкости Работ.
«Заказ» («Заказ на выполнение работ по подключению Услуг связи Заказчика») – документ, содержащий информацию об условиях выполнения Работы, в том числе о наименовании и контактных данных Абонента, о наименовании Работ, их стоимости и сроках выполнения, а также иные условия.
«ИТ-система» - информационная система, используемая для передачи, контроля выполнения Заказа, а также для хранения всей необходимой информации для выполнения Работ.
«Коэффициент качества» - единица оценки качества выполнения Работ, которая применяется для определения стоимости Работ по Договору. Порядок применения Коэффициента качества определён в Разделе 2 Договора.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Отчетный период» устанавливается равным календарному месяцу, в котором выполняются Работы.
«Работы» - все работы по инсталляции (подключению) Услуг связи Заказчика для Абонентов, включающие в себя прокладку части абонентской линии от точки подключения к сети абонентского доступа Заказчика до места установки Абонентского оборудования, передачу, подключение и настройку Абонентского оборудования, полученного от Заказчика, демонстрацию работоспособности подключенного Абонентского оборудования, подписание у Абонента и возвращение Заказчику документов, а также иные обязательства, предусмотренные Договором.
«Рабочий день» – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с учётом нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Услуги связи Заказчика» - услуги телефонии, ШПД и IPTV, оказываемые Заказчиком Абонентам.
«Услуги ОТА» - услуги местной телефонной связи (основной телефонный аппарат).
«ШПД» - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
«FTTh» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до квартиры/офиса Абонента.
«FTTb» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем.
«IPTV» - цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных.
«PON (Passive optical network)» - технология пассивных оптических сетей, термин, обозначающий технологии построения сети доступа при которой оптический кабель прокладывается непосредственно до абонентского устройства.
«VPN» - технология, позволяющая организовать защищенный канал между различными подсетями/рабочими станциями через сеть Интернет.
«xDSL (Digital Subscriber Linе)» - семейство технологий абонентского доступа, позволяющее предоставлять услуги широкополосного доступа в Интернет, голоса и видео по медной абонентской линии.
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется за вознаграждение выполнить Работы в сроки и на условиях определенных настоящим Договором и передать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
Работы выполняются в соответствии с Заказом (по форме Приложения № 4 к Договору) и Техническим регламентом выполнения работ (Приложение №3 к Договору).
Заказ формируется Заказчиком и направляется ответственному лицу Подрядчика одним или несколькими из следующих способов:
Посредством ИТ-системы Заказчика Техноград, к которой Подрядчик получил доступ;
Электронной почты.
Контактная информация и ответственные лица Заказчика:
Козлов Алексей Сергеевич
Заместитель технического директора по развитию Красноярского филиала ОАО «Ростелеком»
Тел. (391) 212-90-06
E –mail: Aleksej.S.Kozlov@sibir.rt.ru
Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).
Ответственные лица Заказчика и Подрядчика уполномочены осуществлять направление и согласование Заказа способами, предусмотренными настоящим Договором, при условии, что содержание Заказа не изменяет характера Работ, предусмотренных Договором. Заказ, направленный такими лицами, будет считаться исходящим соответственно от Заказчика или Подрядчика.
-
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более ______________ руб. (________________рублей _____ копеек) с учетом НДС 18% - ___________ руб. (________________ рублей ______ копеек). По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную сумму.
Заказчик оплачивает Работы по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, определяемым в соответствии со Спецификацией Работ - Приложение № 1 к настоящему Договору с учетом Стоимости Балла (п. 2.5) и Коэффициента качества. Цены, определяемые в соответствии со Спецификацией Работ, являются максимально возможными для Работ.
Определяемая в соответствии со Спецификацией Работ стоимость Работ включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение данной Работы, в том числе стоимость Материалов.
-
Стоимость Работ, подлежащая выплате Заказчиком по соответствующим Заказам, определяется как:
произведение стоимости Работ в баллах, указанной в Спецификации Работ, на ценовое значение Балла в рублях, установленное в п. 2.5 Договора;
произведение суммы, полученной в результате операции по п. 2.4.1., на Коэффициент качества.
Ценовое значение стоимости Балла устанавливается равным ______ рублей.
Для оценки качества выполнения Работ Заказчик рассчитывает Коэффициент качества.
Коэффициент качества рассчитывается как:  ,
где:
Зжал – количество нарядов, на которые поступили обоснованные жалобы Абонента и по которым выявлены нарушения сотрудниками Заказчика;
Звып – количество нарядов, успешно выполненных Подрядчиком в отчетном периоде;
Звсе – количество нарядов, переданных Подрядчику для выполнения в Отчетном периоде.
В случае если значение Коэффициента качества, рассчитанное по формуле, указанной в п. 2.6, больше либо равно 0,95, то значение Коэффициента качества принимается равным 1. В противном случае используется рассчитанное по формуле значение.
Жалоба Абонента считается обоснованной, если она проверена и подтверждена сотрудниками Заказчика и выявлена по факту:
Некачественно проведенных Работ в помещении Абонента, а равно в иных помещениях, используемых для проведения Работ;
Грубого обращения с Абонентом, в результате которого Абонент отказался от инсталляции (подключения) Услуг связи Заказчика и/или обратился с жалобой в адрес Заказчика;
Нарушения положений Технического регламента выполнения работ (Приложение №3 к Договору), которое повлекло возникновение неблагоприятных последствий для Абонента, Заказчика или третьих лиц.
Применение Коэффициента качества для определения величины снижения суммы, подлежащей выплате Заказчиком, не лишает Заказчика права потребовать применения иных мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
-
Оплата стоимости Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.1 Договора
Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Подрядчиком счета или счета-фактуры, а также документов, перечисленных в п. 3.1 Договора Заказчику, последний не несет ответственности за нарушение сроков оплаты.
Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
По мере необходимости, но не реже одного раза в год Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:
образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;
документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
-
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
-
Сдача-приемка Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания по всем Заказам, переданным Подрядчику за Отчетный период, следующих документов:
Отчета об установленном Абонентском оборудовании (Приложение № 2 к настоящему Договору);
Акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Справки (-ок) о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Подрядчик направляет Заказчику документы, указанные в п. 3.1 Договора, в двух экземплярах, подписанных со своей стороны, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Отчетного периода. Одновременно Подрядчик направляет ответственным лицам Заказчика копии этих документов в электронном виде в формате MS Excel и расшифровку актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 в разрезе инвентарных номеров объектов учета основных средств Заказчика. В расшифровке актов должны содержаться следующие поля:
Инвентарный номер объекта основного средства;
Адрес выполнения Работ;
Лицевой счет Абонента;
Вид выполненных Работ;
Стоимость выполненных Работ.
Заказчик рассматривает и согласовывает документы, указанные в п. 3.1 Договора, и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику один экземпляр документов, подписанных со своей стороны, или мотивированный отказ от подписания за подписью уполномоченного представителя Заказчика.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов Сторонами составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в выполненных Работах недостатки. После устранения недостатков Подрядчик направляет документы в соответствии с пп. 3.1. и 3.2 Договора. В случае если Подрядчик не устранит указанные в двустороннем акте недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость Работ.
-
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Иметь и получать для своевременного и качественного проведения Работ все необходимые допуски и разрешения.
При выполнении Работ принимать меры по обеспечению сохранности сетей связи Заказчика и других операторов.
Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика возможность проведения проверок объёма и качества выполняемых Подрядчиком Работ на месте выполнения Работ.
При обнаружении Заказчиком и/или Абонентом недостатков в выполненных Подрядчиком Работах устранить их своими силами и за свой счёт в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.
Передавать Абоненту для подписания договоры об оказании Услуг связи Заказчика, акты об установленном Абонентском оборудовании и прочие документы, предоставленные Заказчиком.
Получать от Абонента подписанные документы, перечисленные в п. 4.1.6 и передавать их Заказчику в течение трех рабочих дней с момента подписания.
Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, всеми приборами, инструментами и Материалами, необходимыми для качественного и своевременного выполнения Работ.
Нести расходы по проезду сотрудников Подрядчика, перевозке приборов, инструментов и Материалов к месту проведения Работ и обратно.
Выполнять в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
-
Заказчик обязан:
Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим регламентом выполнения работ и не допускать отклонений от него или его нарушений при непосредственном исполнении Договора.
Передавать Подрядчику до начала выполнения Работ:
договоры Заказчика с Абонентом и дополнительные соглашения к ним в электронном виде, либо распечатанные на бумажном носителе (для Абонентов – физических лиц);
акты сдачи-приемки выполненных работ (для Абонентов – юридических лиц);
акты приема-передачи Абонентского оборудования в электронном виде, либо распечатанные на бумажном носителе;
комплект (-ы) Абонентского оборудования;
в случае необходимости, другие документы и рекламные материалы.
-
Оказывать техническую и информационную помощь Подрядчику в целях исполнения последним обязательств по настоящему Договору. Консультировать Подрядчика по вопросам, связанным с оказанием Услуг связи Заказчика.
Назначить ответственное лицо из сотрудников для взаимодействия с Подрядчиком по всем вопросам технического надзора и исполнения настоящего Договора. В случае изменения контактного лица Заказчик обязуется сообщить Подрядчику в трехдневный срок о таком изменении. Заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в этом случае не требуется.
Провести инструктаж специалистов Подрядчика на основании Технического регламента выполнения работ (Приложение №3 к Договору) для правильного взаимодействия с контактным лицом и использования методик по инсталляционным работам на Абонентском оборудовании.
-
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
Отказаться от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора или законодательства РФ.
-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АБОНЕНТСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить за свой счет выполнение Работ необходимыми Материалами в количестве, необходимом для качественного выполнения Работ в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ.
Подрядчик выполняет Работы Материалами, имеющими соответствующие сертификаты, допущенными к эксплуатации на территории Российской Федерации, прошедшими проверку у Заказчика на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием.
Проверка Материалов на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием выполняется по требованию Заказчика и возлагается на ответственное лицо Заказчика, который может привлечь для проверки сотрудников других подразделений Заказчика. В случае наличия претензий к качеству и/или характеристикам Материалов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о недопустимости использования данного вида Материалов. При получении такого уведомления Подрядчик обязан заменить используемый вид Материалов на другой и уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе потребовать предоставить образец вновь используемого Материала для проверки.
Заказчик предоставляет Подрядчику Абонентское оборудование, необходимое для выполнения Работ. Абонентское оборудование передается Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).
С момента передачи Абонентского оборудования от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) и до момента передачи Абонентского оборудования Абоненту, оно находится на ответственном хранении у Подрядчика. Расходы на хранение и доставку Абонентского оборудования до места проведения Работ и обратно включены в стоимость Работ.
Не реже чем один раз в квартал ответственное лицо Заказчика проводит сверку по наличию остатков Абонентского оборудования у Подрядчика и оформляет Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение №5 к Договору), который оформляется в 2-х экземплярах и удостоверяется подписями ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Абонентского оборудования, переданного ему до момента подписания Абонентом документа о приеме/покупке Абонентского оборудования.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания действия Договора либо после его расторжения Подрядчик обязан вернуть Заказчику все неиспользованное для выполнения Работ Абонентское оборудование.
-
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и Материалы, использованные Подрядчиком при выполнении Работ.
Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Абонентом документов, перечисленных в п. 4.3.3 Договора.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ надлежащего качества в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами и в соответствии с условиями настоящего Договора.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенных по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, то Заказчик вправе потребовать устранения недостатков/дефектов Подрядчиком в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работы, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненной Работы, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20% от стоимости Работы, указанной в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более 60% от стоимости Работы. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работы более чем на 3 (три) календарных дня, Заказчик вправе отказаться от исполнения соответствующего Заказа в части Работ, по которым Подрядчиком допущена просрочка исполнения более чем на 3 (три) календарных дня, и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.
За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков/дефектов, предусмотренных пп. 4.1.5 и 6.4 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% стоимости Работ, по которым выявлены недостатки/дефекты, и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных таким нарушением убытков.
В случае, если из-за допущенных Подрядчиком нарушений, перечисленных в п. 2.8 Абонент отказался от подключения Услуг, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере двукратной стоимости невыполненных Работ.
За нарушение Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
За утерю/порчу Абонентского оборудования, переданного Подрядчику для выполнения Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные утратой/порчей такого оборудования документально подтвержденные убытки Заказчика.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
-
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.
-
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных) в течение срока действия настоящего Договора Подрядчик обязуется обрабатывать персональные данные Абонентов, ставшие ему известными при выполнении Работ по настоящему Договору, исключительно для целей исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Под обработкой персональных данных Абонентов понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу Заказчику (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Подрядчик обязуется соблюдать при обработке персональных данных Абонентов принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, а также соблюдать конфиденциальность персональных данных Абонентов и обеспечивать безопасность персональных данных Абонентов.
Подрядчик обязуется принимать предусмотренные ст. 19 Закона о персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Абонентов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения персональных данных Абонентов, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Абонентов.
Подрядчик собирает и обрабатывает только те персональные данные Абонента, которые необходимы для выполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором.
На любом этапе своей деятельности по исполнению Договора Подрядчик не вправе осуществлять передачу персональных данных Абонентов третьим лицам (как ограниченному, так и неограниченному кругу лиц), их распространение, предоставление доступа к ним и использование персональных данных в своей деятельности, не связанной с исполнением обязательств по Договору.
При обработке документов на бумажных носителях, содержащих персональные данные Абонентов, Подрядчик обязан соблюдать требования, закрепленные в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 г. № 687.
Подрядчик обязуется уничтожить персональные данные Абонентов и/или обеспечить их уничтожение в случае достижения цели обработки персональных данных Абонентов в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных.
Подрядчик обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных Абонентов на основании соответствующего запроса (указания) от Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе.
-
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры между Сторонами, возникшие в процессе исполнения условий настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров либо путём направления письменной претензии. Срок ответа на претензию - 10 (Десять) рабочих дней с момента получения претензии. При не разрешении споров в претензионном порядке они передаются для разрешения в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
-
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:
Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, определенных настоящим Договором и соответствующим Заказом, более чем на 3 (три) дня.
Систематического нарушения Подрядчиком Технического регламента выполнения работ. Систематическим нарушением регламента считается поступление в течение Отчетного периода обоснованных жалоб Абонентов в количестве, превышающем 10% от числа Работ, выполненных Подрядчиком в том же Отчетном периоде.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляются и подписываются документы в порядке, определенном разделом 3 Договора, по всем Работам выполненным в текущем Отчетном периоде, а также оформляется Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение №5 к Договору), на основании которого Подрядчик осуществляет возврат неиспользованного Абонентского оборудования.
-
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» марта 2015 года. Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.
Стороны не имеют права уступить свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением Заказа, который может быть согласован уполномоченными представителями Сторон в порядке и на условиях, установленных разделом 1 Договора.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, касающихся их реквизитов и места нахождения в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Спецификация Работ;
Приложение № 2 – Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании;
Приложение № 3 – Технический регламент выполнения работ;
Приложение № 4 – Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика;
Приложение № 5 – Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик Подрядчик
ОАО «Ростелеком»
ИНН/КПП 7707049388 / 246643001
ОГРН 1027700198767
Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
Почтовый адрес: Красноярский филиал, 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102.
Р/с 40702810700330000062 в Новосибирском филиале ОАО АКБ «Связь-Банк»
К/с 30101810100000000740
БИК 045004740
ОКВЭД 64.20
ОКПО 58795837
Телефон: (391) 211-20-20
Факс: (391) 211-20-67
Адрес электронной почты: office-kras@sibir.rt.ru
|
|
ИНН/КПП __________/__________
ОГРН_________________________
Адрес: ____________________
Почтовый адрес: ___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:___________
|
Подписи сторон
Заказчик:
Заместитель технического директора по развитию
Красноярского филиала ОАО «Ростелеком»
|
|
_____________________ А.С. Козлов
|
_____________________
|
Приложение № 1
к Договору от _____№_____
Спецификация Работ
|
