ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на поставку и ввод в эксплуатацию
ультразвуковой диагностической системы экспертного класса "HD 15 PHILIPS"
При обосновании начальной (максимальной цены) использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) потенциальных поставщиков данного вида товара:
Источник № 1 (коммерческое предложение № б/н от 11.09.2015);
Источник № 2 (коммерческое предложение № б/н от 11.09.2015);
Источник № 3 (коммерческое предложение № б/н от 16.09.2015)
Начальная (максимальная) цена контракта
|
4 747 973,39
|
(четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 39 коп.)
|
№ п/п
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Объем
|
Источник №1
|
Источник №2
|
Источник №3
|
Средн. арифм.
|
Кол-во знач.
|
Сред.квадр.откл. σ=
|
Коэфф вариации V=
|
Совокупность значений
|
Рыночная стоимость
|
Ед.изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед.изм.
|
Цена за ед.изм.
|
Цена за ед.изм.
|
1
|
Поставка и ввод в эксплуатацию ультразвуковой диагностической системы экспертного класса "HD 15 PHILIPS"
|
шт
|
1
|
4 565 020,17
|
4 800 000,00
|
4 878 900,00
|
4 747 973,39
|
3
|
163279,55
|
3,4389315
|
ОДНОРОДНЫЕ
|
4 747 973,39
|
Расчет начальной (максимальной) цены:
Начальная (максимальная) цена по позиции определялась по формуле:  , где
V – количество (объем) закупаемого товара
n – количество значений, используемых в расчете (количество коммерческих предложений)
i – номер источника ценовой информации
цi– цена единицы товара, представленная в источнике с номером i
Расчет коэффициента вариации цены определяется по следующей формуле: , где: V - коэффициент вариации; Q - среднее квадратичное отклонение;
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.
Коэффициент вариации не превышает 33%.
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам _______________________ С.Н. Стенечкина
Заместитель главного врача по финансово-экономической работе _______________________ Г.И. Михайлова
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
_______________ Евтушевская А.М.
«30» сентября 2015 г.
МП
ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № ____
на поставку и ввод в эксплуатацию
ультразвуковой диагностической системы экспертного класса "HD 15 PHILIPS"
г. Братск «__» _______ 2015 г.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Гаськова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол от ______________ № _____________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять ___________________ (далее оборудование), указанное в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).
1.2. Срок (период) поставки медицинского оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала: с момента заключения договора в течение 60 календарных дней.
1.3. Место поставки товара: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Погодаева, д. 1.
1.4. Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат, а товар, подлежащий обязательной государственной регистрации – регистрационное удостоверение на изделия медицинского назначения.
1.5. Гарантийный срок поставляемого оборудования, не менее чем срок действия гарантии производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
- принять товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- обеспечить оплату товара в соответствии с пунктом 4 настоящего договора;
- осуществить контроль за исполнением настоящего Договора;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
2.2. Поставщик обязуется:
- отгрузить товар своими силами и за счет собственных средств;
- поставить товар в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором;
- передать совместно с товаром в адрес Заказчика товаросопроводительную документацию (регистрационные удостоверения, сертификаты или др. документы, подтверждающие качество и/или безопасность товара, товарные накладные);
- осуществить ввод оборудования в эксплуатацию, провести инструктаж персонала;
- проводить ежеквартальный профилактический осмотр оборудования в течение гарантийного срока;
- гарантировать соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектного товара, выявленного Заказчиком;
- своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого товара в сроки, указанные в настоящем Договоре.
- вправе получать оплату за товар в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора;
- в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Поставка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика до учреждения Заказчика (до места эксплуатации). Поставщик должен обеспечить ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию), а также обучение (инструктаж навыкам пользования медицинского и технического персонала работе с оборудованием) Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования.
3.2. Поставка товара осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.
3.3. Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика товаросопроводительных документов.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на товар к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи товара.
3.5. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.
3.6. Медицинское оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.
3.7. Качество медицинского оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка медицинского оборудования должна сопровождаться документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ, руководство по эксплуатации на русском языке).
3.8. При завершении поставки товара Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
- товаросопроводительные документы;
- счет-фактуры/счета;
- регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития;
- сертификат соответствия ГОСТ РФ;
- руководство по эксплуатации на русском языке.
3.9. Прием товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.
3.10. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям государственных стандартов Российской Федерации, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик обязан приостановить приемку и направить (передать) Поставщику уведомление о вызове его представителя. Надлежащим образом уполномоченный и компетентный в соответствующих вопросах Представитель Поставщика обязан явиться не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, для составления акта о недостатках, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.
Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика.
В случае отсутствия представителя Поставщика, а также в случае необоснованного его отказа от подписания акта, акт о выявленных недостатках составляется и подписывается комиссией Заказчика, численный состав которой должен быть не менее 3 (Трех) человек. Поставщик считается при этом согласившимся с наличием недостатков, указанных в извещении Заказчика и составленном им акте.
Если недостатки товара могут быть обнаружены только после вскрытия упаковки, то акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в течение 10 (десяти) дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика, обнаружившего скрытые недостатки.
3.11. Претензии по качеству поставляемого Товара принимаются Поставщиком в течение всего гарантийного срока, при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).
3.12. Заказчик вправе и после приемки товаров по качеству в пределах срока годности осуществлять проверку качества поставленных товаров. Если по результатам указанной проверки будут выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении требований к качеству, в том числе требований к безопасности товаров, Заказчик вправе инициировать процедуру составления акта о недостатках в порядке, установленном п.3.9. настоящего Договора.
3.13. При наличии сомнений в надлежащем качестве товаров медицинского назначения Заказчик вправе обратиться в любую аккредитованную в соответствующей области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для проведения экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки происхождения товара медицинского назначения, его соответствия сопроводительным документам, техническим условиям Договора (включая Спецификацию).
В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее качество товаров медицинского назначения, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет Поставщика.
3.14. В случае установления недостатков товара на основании акта о недостатках или на основании заключения о результатах экспертизы, проведенной в соответствии с п.3.12 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за товар денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком, независимо от срока обнаружения недостатков.
Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика обязуется заменить товар с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве, распорядиться товаром ненадлежащего качества, а также выполнить иные обоснованные требования Заказчика, связанные с установленными недостатками.
3.15. В случае если соответствующим органом исполнительной власти или производителем принято решение о приостановлении реализации или отзыве из обращения какой-либо партии товаров, Поставщик обязуется незамедлительно заменить доставленные Заказчику товары, в отношении которых принято одно из вышеуказанных решений, на товары надлежащего качества.
В случае направления Заказчиком требования о такой замене, замена должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
3.16. Поставленные товары, в отношении которых Заказчиком направлено извещение о недостатках, считаются находящимися на ответственном хранении у Заказчика до момента определения их судьбы в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет ___________________ (________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС ___ % - _______________________________.
Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов, сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, командировочные и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.
4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3 Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения) в следующем порядке: сумма в размере 1 100 000,00 рублей (один миллион сто тысяч рублей 00 копеек) оплачивается в течение 30 календарных дней после получения товара и подписания товарной накладной, акта ввода в эксплуатацию, согласно выставленного счета/ счета-фактуры; оставшаяся сумма - ежемесячно не позднее 30-го числа месяца в течение 12 месяцев равными взносами.
Заказчик может в любое время перечислить всю оставшуюся часть стоимости или внести денежные суммы в счет последующих периодов оплаты.
4.4. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. Источник финансирования: Средства внебюджетных источников финансирования (приносящая доход деятельность (собственные средства учреждения)).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % от цены настоящего Договора.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф пени) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору или устранений нарушений.
5.5. За неисполнение или не надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Договором, «Поставщик» уплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора, а также возмещает понесенные Заказчиком убытки.
5.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.2. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Под письменной формой подразумевается также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.
6.3. Расторжение Договора до истечения срока его действия возможно по соглашению Сторон, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, разрушительное землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.
7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.
8. СПОРЫ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
8.3. Все споры, разногласия или требования, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
8.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.
8.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством».
8.6. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.
8.7. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдения сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком.
9.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Договорной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее, чем на один месяц.
9.4. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) Цены Договора, что составляет 237 398,66 руб.
9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.
9.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям действующего законодательства РФ обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 9.6 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.7. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком) 30 (тридцать) календарныхдней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в размере, с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом.
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
9.9. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ТОВАР
10.1. В целях обеспечения исполнения гарантии по Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантии на товар на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:
10.1.1. Размер обеспечения гарантии на товар составляет 5% от начальной цены, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме и составляет 237 398,66 руб.
Исполнение гарантии на Товар может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику
Способ обеспечения исполнения гарантии на Товар определяется Поставщиком.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Договорной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантии на Товар не менее, чем один на один месяц.
10.1.2. Обеспечение исполнения гарантии на товар представляется в виде денежных средств не позднее, чем за 2 рабочих дня до момента поставки товара.
10.1.3. Сумма обеспечения гарантии на Товар подлежит выплате Заказчику в размере компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств по Договору, неустойки.
10.1.4. При выполнении гарантии Заказчик возвращает в течение 30 календарных дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании, в размере, с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор подписан сторонами в электронной форме на электронной площадке «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки».
11.2. Настоящий договор размещается на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.
11.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.2.Приложение № 1 «Спецификация на поставляемый товар».
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
|
Поставщик
|
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
Юридический адрес: 665709 Иркутская область,
г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Погодаева, 1
Почтовый адрес: 665709, г. Братск-9, а/я 2065
ИНН: 3805100162
КПП: 380501001
Приемная: т. 33-39-67
Номер факса: т. 33-39-69
e-mail: brgb2@mail.ru
Банковские реквизиты:
Минфин Иркутской области
(ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
л/сч 80302030134- лицевой счет учреждения;
л/сч 80302090134- лицевой счет по учету средств
ОМС учреждения;
л/сч 80302040134- целевой лицевой счет учреждения
Счет получателя платежа: 40601810500003000002
Наименование банка: Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК: 042520001
|
|
Главный врач
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
____________________Гаськов А.Ю.
|
____________________
|
Приложение 1 к проекту договора
№ _______от «____» ____________2015 г.
Спецификация
на поставку ________________________
№
|
Наименование товара
|
Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
|
Изготовитель (страна,
производитель)
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед., (руб.)
|
Сумма, (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный врач
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
____________________Гаськов А.Ю.
|
____________________
|
Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
«___»_______________ 2015 г.
Образец
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку и ввод в эксплуатацию стационарного цифрового ультразвукового сканера для нужд ОГБУЗ «Братская городская больница № 2», а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные акты, сообщаем о своем согласии поставить Товар в соответствии с Информационной картой аукциона, Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе).
Таблица предложения участника размещения заказа,
сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям,
установленным Техническим заданием.
Таблица №1
№
п\п
|
Наименование
товара
|
Торговое
наименование
|
Страна происхождения, производитель
|
Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание к Таблице №1:
1. В графах столбца 3 Таблицы № 1 должно быть указано торговое наименование предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии).
2. В графах столбца 4 Таблицы №1 участник размещения заказа обязан указать страну происхождения предлагаемого к поставке Товара, а также вправе указать производителя предлагаемого к поставке Товара с указанием населенного пункта.
Приложение № 2
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
Образец
Анкета участника размещения заказа
Полное и сокращенное наименования юридического лица его организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
|
|
Исполнительный орган (директор, генеральный директор, управляющая компания и т.д.)
|
|
Регистрационные данные:
- Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации);
- Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица.
|
|
4. Почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
|
|
- ИНН,
- КПП,
- ОГРН,
- ОКПО участника размещения заказа
|
-
-
-
|
5. Место нахождения (юридический адрес)/место жительства участника размещения заказа
|
Страна
|
Адрес
|
6. Почтовый адрес участника размещения заказа
|
Страна
|
Адрес
|
Телефон
|
Факс
|
e-mail
|
7. Фактический адрес участника размещения заказа
|
|
8. Банковские реквизиты (может быть несколько):
|
|
8.1. Наименование обслуживающего банка
|
|
8.2. Расчетный счет
|
|
8.3. Корреспондентский счет
|
|
9. Требования к участникам процедуры закупки:
|
|
9.1.Не проведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (да/нет)
|
|
9.2.Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке (да/нет)
|
|
9.3.Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
|
|
9.4. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
|
|
Мы гарантируем достоверность представленной нами в анкете информации.
1. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства, подписать договор с Заказчиком на поставку Товара соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, и не позднее чем через 17 дней с момента подписания протокола.
2. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по исполнению договора.
3. Мы извещены и согласны, что в случае нашего уклонения от заключения договора на поставку Товара, являющихся предметом аукциона, сведения о нас _____________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
будут включены в Реестр Недобросовестных поставщиков, размещенный на официальном сайте.
_________________________________________________________________________
М.П. (должность) (подпись) (ФИО)
Приложение № 3
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
Образец
ЗАПРОС
на разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме
Наименование участника: ______________________________________
Адрес: ________________________________
Исх №_______ от «___»______2015 г.
Регистрационный номер аукциона _______
|
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»
665708, Иркутская обл., г. Братск, ул Погодаева, 1.
Главному врачу А.Ю. Гаськову
|
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№
п/п
|
Раздел документации об аукционе
|
Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить
|
Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответ на запрос прошу направить по адресу:
(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)
___________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
М.П.
Начальник отдела по обеспечению государственного заказа _______________________ Е.П. Дубынина
|
