|
ОАО «СО ЕЭС»
|
УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Юга
________________ С.В. Шишкин
«_____»____________ 2011 года
|
Конкурсная документация
открытыйодноэтапнЫЙ конкурс
на право заключения договора на Выполнение проектных работ «Замена пассажирского лифта № 1 с реконструкцией лифтовой шахты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26»
Пятигорск
2011
СОДЕРЖАНИЕ
1.Извещение о проведении открытого конкурса 4
2.Общие положения 7
2.1. Общие сведения о конкурсе 7
2.2. Начальная (предельная) цена Договора 8
2.3. Разъяснение Конкурсной документации 8
2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 9
2.5. Правовой статус документов 9
2.6. Обжалование 10
2.7. Прочие положения 10
4. Проект Договора 19
5. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 32
5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса 32
5.2. Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям 32
6. Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок 37
6.1. Общий порядок проведения конкурса 37
6.2. Порядок подачи Конкурсной заявки 37
6.3. Требования к сроку действия Конкурсной заявки 39
6.4. Продление срока окончания приема Конкурсных заявок 40
6.5. Порядок изменения Конкурсных Заявок 40
6.6. Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок 41
6.7. Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками 41
6.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок 43
6.9. Определение Победителя 50
6.10. Подписание Протокола о результатах конкурса 51
6.11. Заключение Договора 51
6.12. Уведомление Потенциальных Участников, Участников конкурса о результатах конкурса 51
7. Обеспечение исполнения обязательств Потенциального Участника, Участника в форме неустойки 53
8. Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку 54
8.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) 54
8.2. Коммерческое предложение (форма 2) 57
8.3. Техническое предложение (форма 4) 58
8.4 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) 59
8.5. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 61
8.6. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 63
8.7. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 64
8.8. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 66
8.9. Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10) 67
-
Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») (адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3), приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение проектных работ по замене пассажирского лифта № 1 с реконструкцией лифтовой шахты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26.
Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Проектировщик обязуется собственным иждивением в соответствии с Техническим заданием, Расчётом стоимости проектных работ выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации (далее – Работы) по замене пассажирского лифта № 1 с реконструкцией лифтовой шахты здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26, и передать Заказчику исключительное право на проектную и рабочую документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить исключительное право на проектную и рабочую документацию в соответствии с условиями Договора.
2.2. Сроки выполнения Проектировщиком своих обязательств, предусмотренных п. 2.1 настоящего Извещения:
- начало: не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора Сторонами;
- окончание выполнения Работ − не позднее 31 августа 2011 года.
2.3. Расчеты по Договору производятся Заказчиком в следующем порядке:
- оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации, стоимость которых равна размеру вознаграждения за передаваемое Заказчику исключительное право на проектную и рабочую документацию, в размере 100% от стоимости данных работ производится Заказчиком в течение 21 (двадцати одного) дня с даты подписания Сторонами Акта о передаче исключительного права и выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
-
соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации (работы по подготовке архитектурных решений, работы по подготовке конструктивных решений, работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений), выданного Проектировщику саморегулируемой организацией);
непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
на имущество не должен быть наложен арест.
Подробное описание выполняемых Проектировщиком обязательств, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга (далее – ОДУ Юга) - «www.yug.so-ups.ru».
На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная документация может быть получена по адресу: 357506 г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Подстанционная, д. 26, у ответственного секретаря закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Туренко Виктора Александровича, (тел. (8793) 34-82-44, факс (8793) 34-83-49, в течение 2 (двух) дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.
Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Заказчика совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (далее – ОДУ Юга), созданной приказом ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки предоставляются до 12 часов 00 минут по московскому времени «15» апреля 2011 г. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 (исключая обеденный перерыв с 12.00. до 13.00.) по адресу: 357506 г. Пятигорск Ставропольского края, ул. Подстанционная, д. 26, ответственному секретарю Закупочной комиссии ОДУ Юга Туренко Виктору Александровичу, тел. (8793) 34-82-44, факс (8793) 34-83-49.
Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными заявками с 15 часов 00 минут по московскому времени «15» апреля 2011 г. на заседании Закупочной комиссии ОДУ Юга. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.
Итоги конкурса подводятся в апреле 2011 года.
Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором Конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 4 143 983 (Четыре миллиона сто сорок три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 745 916 (Семьсот сорок пять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 94 копейки.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 календарных дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса.
Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 10настоящего Извещения, что составляет 97 798 (Девяносто семь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга - www.yug.so-ups.ru, а копия размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo.ru» - www.B2B-Energo.ru.
|
