Договор № 410
« 02» мая_2017г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная психиатрическая больница Федерального медико-биологического агентства», в лице главного врача Приятеля В.А., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНК», в лице Генерального директора Бобровой М.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили по результатам открытого аукциона в электронной форме № 0348100006117000002 (ИКЗ 171505300723150530100100040042120244), размещенном на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. «29» марта 2017 г., настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить медикаменты (психотропные препараты) (далее – Товар) по адресу: г. Электросталь, Криулинский пр-д, д. 12, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
-
Цена и общая сумма Договора
Цена Товара указана в Спецификации (Приложение №1) к Договору.
Цена Товара включает все затраты, в том числе на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общая стоимость Договора составляет 585 109,11= ( Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девять ) рублей 11 копеек, включая НДС.
Поставщик гарантирует, что цена за единицу Товара, указанная в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), без учета НДС не превышает предельную отпускную цену производителя, зарегистрированную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Единичные цены, указанные в Приложении № 1, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия Договора за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.7. и 2.8. Договора. Увеличение цены Товара рассматривается как невыполнение Поставщиком своих обязательств по данному Договору и является основанием для обращения Заказчика в Арбитражный суд с последующим включением Поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков.
Возможно изменение расфасовки при условии не уменьшения общего количества единиц товара, а также кратное целому числу уменьшение дозировки при условии пропорционального увеличения количества товара. Цена Товара при этом пересчитывается пропорционально цене Товара, указанной в Спецификации.
По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
Заказчик, по согласованию с Поставщиком, в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором Товаров при изменении потребности в Товарах, указанных в пункте 1.1. Договора. При поставке дополнительного количества Товаров Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить цену Договора, предусмотренную пунктом 2.3. Договора, пропорционально количеству Товаров, но не более чем на десять процентов цены Договора. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора следующим образом: цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара определяются как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
-
Условия, сроки и порядок поставки
Заказчик обязуется обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ Поставщика к месту поставки Товара.
Приемка поставляемой партии Товара должна производиться уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.
Поставка товара Заказчику производится по предварительному согласованию даты поставки с Заказчиком.
Доставка, разгрузка товара и укладка на штатные места производится силами Поставщика с понедельника по пятницу с 09.00 до 14.00 часов по московскому времени.
Уполномоченным представителем Заказчика по приёму Товара является главная медсестра Родина Елена Ивановна, тел. (496)577-51-82.
Уполномоченным представителем Поставщика по исполнению настоящего Договора является Таран М.А., тел. (495) 225-73-37.
-
Условия приемки товара
Приемка Товара производится материально ответственным лицом Заказчика на складе Заказчика. В случае несоответствия Товара по качеству, количеству и ассортименту, Заказчик составляет соответствующий акт и делает соответствующую отметку в товарно-транспортной накладной.
Приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарной (товарно-транспортной) накладной Поставщика или иного документа, свидетельствующего о передаче Товара Заказчику.
Заказчик, в день поставки, осуществляет приемку по общему количеству поставленного Товара, о чем делает отметку в товарной (товарно-транспортной) накладной Поставщика или ином документе, свидетельствующем о передаче Товара Заказчику. Внутритарная приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком в течение 5-ти календарных дней с момента поставки Товара.
Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком на основании данных, указанных в необходимых сопроводительных документах, подтверждающих, в соответствии с установленными требованиями, качество данного вида Товара (копия Паспорта производителя на каждую серию (партию) Товара, копия документа, подтверждающего соответствие на каждую серию (партию) Товара, копия Регистрационного удостоверения, инструкция по применению на русском языке).
Моментом исполнения Поставщиком обязательств по данному Договору считается дата поставки Товара по адресу Заказчика и подписания уполномоченными представителями Сторон расходной (товарно-транспортной) накладной Поставщика или иного документа, свидетельствующего о передаче Товара Заказчику.
-
Качество товара
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным для производства, реализации и закупок товара, а также сертификатам соответствия.
Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров в течение срока их годности.
Упаковка и тара должны обеспечить сохранность товара от порчи или уничтожения на период поставки до приемки Заказчиком. Все упаковки товара должны иметь дату изготовления и срок годности.
Товар поставляется в таре и упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям и другой нормативно – технической документации, предъявляемым к перевозке товаров.
Если в поставленном товаре обнаружатся дефекты, произошедшие по вине Поставщика, Заказчик должен немедленно уведомить об этом Поставщика и вернуть ему этот товар. Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан заменить товар с дефектом за свой счет.
Срок годности товара на момент поставки должен быть не ранее чем 31 декабря 2018 года. Поставка товара с меньшим сроком годности не допускается.
Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара ненадлежащего качества.
-
Порядок расчетов
Оплата Товара производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после предоставления Поставщиком счетов-фактур, товарных накладных.
В случае отсутствия у Заказчика достаточных финансовых средств на данные расходы, оплата поставленного Товара производится после поступления средств и зачисления их на лицевой счет Заказчика, открытый в органе федерального казначейства.
Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара является момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
После завершения расчетов между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней представляет Заказчику сводный реестр товарных накладных на поставку Товара по настоящему Договору (Приложение № 2 к Договору).
-
Обязанности сторон
-
Обязанности Заказчика:
Осуществлять заказ необходимого товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Оплачивать поставленный товар в соответствии с условиями Договора.
Обеспечивать своевременный прием поставленного товара.
-
Обязанности Поставщика:
Поставить Заказчику товар надлежащего качества в ассортименте и количестве согласно Спецификации (Приложение №1) в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать данную продукцию по приемо-сдаточному акту (товарно-транспортной накладной) уполномоченному представителю Заказчика.
Поставлять товар Заказчику по предварительному согласованию даты поставки с Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Предоставлять Заказчику при поставке Товара протоколы согласования цен на лекарственные препараты, включённые в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
-
Условия поставки
Поставка товара производится по предварительному согласованию даты поставки с Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
Датой поставки считается дата доставки товара на склад Заказчика.
Сдача-приемка товара осуществляется по товарно-транспортной накладной. Переход права собственности на товар и рисков случайной гибели происходит после передачи товара (подписания товарно-транспортной накладной).
Доставка и разгрузка товара по настоящему Договору осуществляется автотранспортом и силами Поставщика.
Поставка ранее недопоставленного товара, либо товара, поставляемого взамен товара ненадлежащего качества, производится Поставщиком в срок, указанный в п. 5.5. Договора.
-
Обеспечение исполнения Договора.
Обеспечения исполнения Договора может осуществляться в виде предоставления Исполнителем безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.
Исполнитель при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5% начальной (максимальной) цены Договора. В случае, если предложенная участником закупки цена Договора снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
Денежные средства, переданные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, Заказчиком, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Заказчику перечислены денежные средства, то в платежном поручении в графе наименование платежа необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора от __________ № ____ согласно аукциону № _____. Сумма ____ руб. __ коп., НДС ____ руб. ___ коп. ».
Возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контакту и предоставления Заказчику письменного требования Исполнителя о возврате обеспечения. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Исполнителем.
Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств.
В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
-
Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, начисляется штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 10 процентов цены договора.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 2,5 процента цены договора.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком каждого обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения договоров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле: С = Ссб х ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК х 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
-
Уплата пени, штрафа не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору.
Сторона освобождается от уплаты пени, штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
-
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
При существенном нарушении Договора Поставщиком.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле Договора.
В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
При расторжении Договора Заказчик обязан произвести расчет с Поставщиком за фактически поставленный товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления соответствующих расчетных документов.
-
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не оговоренным настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров и консультаций.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению любой из договаривающихся Сторон взятых на себя обязательств, в частности: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны и иные военные действия, террористические акты, забастовки в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. В этом случае срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.
Сторона, для которой сложились подобного рода обстоятельства, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом периоде действия и предполагаемом сроке прекращения обстоятельств. Надлежащим доказательством начала и окончания срока действия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другой компетентной организацией.
Если данные обстоятельства будут продолжаться более 60-ти дней, то любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично с освобождением от обязательств по возмещению ущерба.
-
Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» июня 2017 года включительно.
-
Прочие условия
Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по основаниям, не противоречащим действующему законодательству, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения настоящего Договора. Обязательства по настоящему Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих юридических адресов и других реквизитов не позднее 7 дней с момента их изменения в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагается:
Приложение № 1 «Спецификация товара».
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная психиатрическая больница Федерального медико-биологического агентства»
Сокращенное наименование: ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России
Адрес: 144009, Московская область, г. Электросталь, Криулинский проезд, д.12
тел./ факс (496)577-53-69/(495)702-90-04
ИНН 5053007231 / КПП 5050301001
ОГРН 1025007112514
Банковские реквизиты:
л/с 20486Х76860 в УФК по Московской области;
ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044525000;
р/с 405 018 105 452 520 001 04
|
ПОСТАВЩИК
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНК»
Сокращенное наименование: ООО «ЛАНК»
Почтовый адрес: 105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21
тел./ факс +7 495 661-30-60
ИНН / КПП 7719689150/771901001
ОКТМО 45303000
ОГРН 1087746854865
ОКПО / ОКВЭД 87571464 /51.46
ОКФС / КОПФ 16/65
ОКОГУ / ОКАТО ……………./ 45263558000
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк
Р/сч: 40702810938110020609
К/сч 30101810400000000225
1.БИК 044525225
|
|
