Диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты
|
Скачать 275.64 Kb.
|
|
Гражданско-правовой договор № 7 с.Терекли-Мектеб “29” марта 2012г. Настоящий Гражданско-правовой Договор (далее - Договор) заключен между Государственным бюджетным учреждением РД «Ногайская центральная районная больница», именуемым в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Балигишиева З.К, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Дагмедтехника», именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Ахмаева М.М., с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны по результатам запроса котировок, объявленного извещением на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru от «07» марта 2012 года, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №0103300035812000005-1 от «21» марта 2012 г., о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства в период с 29 марта 2012 г. по 31 декабря 2012 г. поставить диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические препараты (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар в количестве, по цене и в сроки согласно настоящему Договору. 1.2. Наименование, количество, цена за единицу измерения товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. ЦЕНА Договора И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена товара включает стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 2.2. Общая цена Договора 470188 (Четыреста семьдесят тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС – 10% 42744 (сорок две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 45 копеек. Оплата Товара осуществляется за счет средств республиканского бюджета РД (субсидии, выделяемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2012 годы) (код экономической классификации 05400000000000000340). 2.3. Оплата Товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товаров (согласно товарно-транспортной накладной), по мере поступления средств из источников финансирования. 2.4. Цена Договора (цена единицы Товара) является неизменной в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 2.5. Поставщик выдает Заказчику, либо уполномоченному на то представителю Заказчика, товарно-транспортную накладную (ТТН) на поставленный Товар. 2.6. По окончании действия Договора, а также в случае досрочного расторжения Договора, Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания (расторжения) Договора. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1 Поставщик обязуется: 3.1.1. В течение 2 (двух) дней со дня получения заявки поставить Заказчику партию Товара. Поставка Товара производится Поставщиком по заказам на партию Товара Заказчика в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к настоящему Договору). Поставка Товара осуществляется согласованными партиями в срок до 31 декабря 2012 года. Датой поставки Товара Заказчику считается дата, проставленная Заказчиком на товарной накладной Поставщика. Документами, подтверждающими получение Заказчиком Товара и его постановку на бухгалтерский учет, являются товарные накладные с отметкой Заказчика о приемке Товара. 3.1.2. Направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар: а) копия сертификата соответствия, б) инструкция пользователя на русском языке, в) счет, счет-фактуру, товарную накладную. 3.1.3. Представлять Заказчику акты сверки взаимных расчетов. 3.2 Заказчик обязуется: 3.2.1. Принять и оплатить Товар по факту поставки каждой партии Товара (по предъявлению Поставщиком счета на оплату и подтверждающих отгрузку документов) по мере поступления средств на счет Заказчика из источников финансирования. На всех перечисленных выше документах обязательно должны быть указаны наименования Заказчика и Поставщика, дата и номер настоящего Договора и предусмотренные документами даты, в товарных накладных - номер серии товара. Датой оплаты поставленной партии Товара считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Договора. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (пункт 3.1.1 настоящего Договора) по Договору Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Пеня начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 4.3. В случае поставки Товара получателю ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475, 518 Гражданского кодекса Российской Федерации. 4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором Поставщик в праве потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА 5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке и Сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами на каждую партию товара. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом. 5.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных и в обязательном порядке передаются копии соответствующих сертификатов вместе с Товаром. 5.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность. Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемых товаров на момент поставки составит не менее 80 процентов. 5.4. В случае нарушения условий доставки товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Договора остаются неизменными. 5.5. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного товара законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его перевозке автомобильным транспортом. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. 5.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до грузополучателей. 6. Сдача-приемка товара 6.1. Товар по настоящему Договору поставляется в срок до 31 декабря 2012 года на основании Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору) непосредственно на склад Заказчика. 6.2. Доставка товара Заказчику должны осуществляться в рабочие дни, в рабочее время. Приемка партии товара по количеству и качеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. 6.3. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки включает в себя следующие этапы: - проверка номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Договора; - проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов; 6.4. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания обеими сторонами Товаро-сопроводительных документов. 6.5. По факту приемки Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки товара, на накладной Поставщика и делает отметку о получении. 6.6. Приемка товаров осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.). 6.7. В случае обнаружения некачественного товара прием товара осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, Положению о поставках продукции производственно-технического назначения и другим нормативным актам. 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 7.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются по возможности путем переговоров. 7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае Договора с иностранной компанией - в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с Правилами производства дел в этом суде). 7.3. Применительным правом для настоящего Договора и арбитража является право Российской Федерации. 8. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах). 8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более сорока пяти дней, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей се разрешения. 8.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 9. Расторжение Договора 9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9.2. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика. 9.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий Договора. 10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ 10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими сторонами своих обязательств. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу, и содержит вместе с Приложениями 5 стр. Перечень приложений: Приложение 1. Спецификация 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13. ПОДПИСИ СТОРОН От Заказчика: От Поставщика: ___________________/Балигишиев З.К./ __________________/Ахмаев М.М./ МП. М.П. Приложение №1 к Гражданско-правовому договору №7 от “29” марта 2012 года Спецификация
От Заказчика: От Поставщика: ___________________/Балигишиев З.К./ __________________/Ахмаев М.М./ МП. М.П. |
Похожие:
 |
Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе 10 Заказ на медикаменты, изделия медицинского назначения, дезинфекционные средства, диагностикумы, тест-системы, иммунобиологические... |
|
Учреждение здравоохранения Антисептики и дезинфицирующие препараты; препараты для лечения заболеваний нервной системы; препараты гормональные для системного... |
 |
1. Предмет закупки: Поставка дианостикумов, антиген, тест-систем,... Размещение заказов путем запроса котировок проводится в соответствии с главой 4 Федерального закона от 21 июля 2005 №94-фз «О размещении... |
|
Исследование мочи 4 Процесс образования мочи 4 Физические свойства... России. За это время существенно расширена номенклатура диагностических тест-полосок, существенно расширена область использования... |
|
Учреждение здравоохранения Препараты, влияющие на кроветворение и кровь; препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; препараты для лечения... |
|
Техническое задание «закупка реактивов для бактериологической лаборатории... Препараты (реагенты) сложные диагностические, не включенные в другие группировки, прочие |
|
Техническое задание. Код по (окдп) 2423890: Сыворотки, антитела и... ... |
|
Вопросы к зачету по предмету ... |
|
Техническое задание на поставку лекарственных средств Эуфиллин, средства спазмолитические, витамины, препараты, содержащие железо, препараты кортикоидного действия, препараты гормональные... |
|
На поставку товара: Тест-системы и расходные материалы Тест-системы и расходные материалы для гематологического анализатора Micros 60 |
|
Лот №1 Лекарственные препараты Лот №2 Лекарственные препараты Лот... Фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о проведении закупок товарок, работ, услуг гауз... |
|
Техническое задание на поставку лекарственных средств (препараты... Техническое задание на поставку лекарственных средств (препараты для лечения заболеваний нервной системы) |
|
Иммуноферментные тест системы |
|
Набор методик, позволяющих выявить определенные способности у ребенка Диагностика восприятия: «Эталоны»; «Исследование уровня сенсорного восприятия»; Тест Мюнстерберга на восприятие +Ключи; «Восприятие... |
|
Групповой интеллектуальный тест (гит). Экспертная оценка Групповой интеллектуальный тест используется для диагностики умственного развития при переходе из младшего школьного возраста в подростковый.... |
|
О проведении запроса котировок в электронной форме Право заключения договора на поставку лекарственных средств (Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы) |