Часть IV. Проект договора
ДОГОВОР № ____
на приобретение и ответственное хранение на складах Поставщика спецтехники, необходимой для обслуживания: ИВПП, ГВПП, МС, РД, перронов, ВС, грузопассажирских перевозок и багажа в филиалах аэропортах ФКП «Аэропорты Чукотки».
Городское поселение Угольные Копи «_____» _____________2011г.
Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Леуса Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола № ___________ от ________________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является приобретение и ответственное хранение на складах Поставщика спецтехники, необходимой для обслуживания: ИВПП, ГВПП, МС, РД, перронов, ВС, грузопассажирских перевозок и багажа в филиалах аэропортах ФКП «Аэропорты Чукотки» именуемые в дальнейшем "Товар".
1.2. Поставщик обязуется приобрести и принять на ответственное хранение на складах Поставщика Товара до момента отгрузки адрес ФКП «Аэропорты Чукотки», в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.3 Требования, предъявляемые к Товару, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей в т.ч. НДС.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все расходы, связанные с его поставкой (транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей).
2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.
2.3. В течение 30 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 50 % стоимости товара по настоящему Договору.
2.4. Окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком Товара, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара (без претензий), акта о приеме-передаче на ответственное хранение (МХ-1), акта о возврате с ответственного хранения (МХ-3), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием.
2.5. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями налогового законодательства и Постановления правительства РФ от 26 декабря 2011г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
2.6. Товарная накладная, акт приема-передачи и иные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском учете.
3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Приобретение Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с потребностью Заказчика: в срок не позднее «26» декабря 2012г.
3.2. Место и способ доставки Товара: Товар доставляется Поставщиком согласно технического задания.
3.3. Поставщик в письменном виде уведомляет Заказчика о приобретении Товара.
3.4. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.
3.5. Товар ненадлежащего качества (не соответствующий техническому заданию) не считается поставленным.
3.6. В случае несоответствия поставленного Товара по комплектности, качеству либо иным условиям технического задания, Договора и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи Товара и товарную накладную, Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора.
3.7. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Товара, акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.
3.8. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара без претензий.
3.9. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
4.2. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ и чертежам. Поставщик удостоверяет качество Товара сертификатом качества и декларации соответствия, установленные требованиям нормативно технической документации, утвержденной Госстандартом Российской Федерации. Комплектность Товара должна соответствует техническому описанию, спецификации и комплектовочной ведомости на ЗИП.
4.3. Гарантийные обязательства на Товар устанавливаются нормативно-технической документацией (НТД), при условии соблюдения грузополучателем правил эксплуатации, предусмотренных НТД. При гарантийном обслуживании стороны руководствуются ГК РФ, Инструкцией № П-7 Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и настоящим договором.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
- произвести предпродажную подготовку Товара;
- осуществить приобретение Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;
- уведомить Заказчика в письменном виде о поставке Товара;
- в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;
- представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемый Товар, заверенные печатью производителя копии Одобрения типа транспортного средства. Товар должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.
- доставить Товар по отдельно заключенному договору.
5.2. Заказчик обязан:
- принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;
- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- оплатить доставку по отдельно заключенному договору.
5.3. В период гарантийного ремонта Заказчик имеет право устранить недостатки Товара своими силами и средствами, по предварительному согласованию с Поставщиком и последующим возмещением Поставщиком затрат на устранение недостатков.
6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При подписании настоящего Договора, Стороны обмениваются гарантиями выполнения работ по Договору.
6.2. Гарантии Поставщика: в обеспечение своих обязательств, Поставщик в течение 30-ти дней со дня заключения Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора (безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, залог денежных средств) в размере 30% от начальной цены договора.
6.3. Гарантии Заказчика: предоплата в размере 50-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Поставщика в течение 30-ти дней, со дня заключения настоящего Договора.
6.4. Гарантии Поставщика распространяют свое действие до момента исполнения всех условий по настоящему Договору
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки поставки товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. За нарушение сроков устранения выявленных недостатков поставленного Товара, установленных согласно п. 3.12 настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки сроков устранения выявленных недостатков поставленного Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.
7.4. За неисполнение обязательства по поставке Товара или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день неисполнения обязательств по поставке Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7.8. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую сторону.
7.9. При неисполнении/нарушении Поставщиком условий настоящего Договора, сумма предоплаты возвращается Заказчику в полном объеме, в течение 30-ти дней с момента выявления неисполнения/нарушения.
7.10. Поставщик обязан возместить Покупателю в порядке, установленном в п. 7.11.-7.13. настоящего договора, убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по выставлению счетов-фактур, Товарных накладных, акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных п. 2.4.-2.6. настоящего договора
7.11. В случае если Поставщик не выставил Заказчику в установленные сроки счета-фактуры на отгруженные товары Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Заказчику в указанных счетах-фактурах.
7.12. В случае отказа Заказчику налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком по причине того что документы указанные в п. 2.4 Договора оформлены Поставщиком с нарушениями требований п. 2.5. и 2.6. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщика порядка составления счетов-фактур и иных документов, указанных в п.2.4 настоящего Договора
7.13. В обоснование требований возместить убытки, указанные в п.7.12. настоящего договора, Заказчик предоставляет Поставщику соответствующее решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.
8.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать Товар от рисков.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
9.1. Договор подписывается после согласования "крупной сделки" с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация).
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского АО.
12. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
12.1. Срок гарантии товара составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи товара.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
13.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.
14. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
"Заказчик":
|
"Поставщик":
|
ФКП "Аэропорты Чукотки"
Юридический адрес: 689503, Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6
Почтовый адрес: 689506, Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1
|
____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________________________________
|
Р/счет: 40502810009100000009
Банк: ХФ ОАО "МДМ Банк" г. Хабаровск
БИК: 040813825
к/счет: 30101810700000000825
ИНН: 8709013318
КПП: 870101001
|
р/счет: _____________________________
Банк: ______________________________
БИК: ______________________________
к/счет: _____________________________
ИНН: ______________________________
КПП: ______________________________
|
|
|
Генеральный директор
ФКП "Аэропорты Чукотки"
________________ Ю.Н. Леус
|
________________ /_________________/
|
"___" ___________ 2012 г.
|
"___" ___________ 2012 г.
|
Приложение № 1
к договору № __________ от _______________
Техническое задание
на приобретение спецтехники, необходимой для обслуживания: ИВПП, ГВПП, МС, РД, перронов, ВС, грузопассажирских перевозок и багажа в филиалах аэропортах ФКП «Аэропорты Чукотки»
(аналогичное техническому заданию, размещенному в конкурсной документации)
|
