Согласовано
|
Председатель Технической комиссии
|
____________________ Н.А.Зощенко
|
«____» __________________ 2014 года
|
УТВЕРЖДАЮ
|
Председатель Конкурсной комиссии
|
__________________ В.В. Дронов
|
«____» __________________ 2014 года
|
Предложение делать оферты
на выполнение работ:
«Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ»
ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014
г. Красноярск
2014 год
ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014
Руководителю предприятия
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» (ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014).
По результатам рассмотрения предложений ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» определит контрагента, с которым будет заключен договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ».
Рассматриваться будут оферты участников согласных со всеми условиями лота. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предоставившим предложения с наименьшей стоимостью работ.
Существенные условия (цена, сроки и пр.) последующей сделки оговариваются в проекте договора на выполнение работ (Приложения №4).
Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.
В случае Вашей заинтересованности в участии, в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до «11» августа 2014 года включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.
Офертой контрагента будет считаться заполненный нижеуказанный комплект документов:
заполненное извещение о согласии сделать оферту (приложение №1);
предложения о заключении договора (приложение №2);
лот (приложение №3);
подписанный календарный план (Приложение №1 к договору);
Обязательно должны быть предоставлены ВСЕ документы согласно списку!
Начало сбора оферт – «22» мая 2014 года.
Окончание сбора оферт – 15:00 местного времени «03» июня 2014 года.
Срок для определения оферты для акцепта – до «11» августа 2014 года.
Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. С целью обеспечения своевременного информирования, организации, желающие принять участие в отборе на выполнение работ, должны оперативно уведомить о своем участии тендерный комитет по электронному адресу: KozinetsLO@slavneft-kng.ru.
Внимание!
Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.
Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации, которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на сайте Компании ОАО «НГК «Славнефть»: http://slavneft.ru/supplier/accreditation/.
Документы на аккредитацию, оформленные в соответствии с требованиями, представляются одновременно или до подачи оферты представителем претендента, почтой, экспресс почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а, Тендерный комитет, на конверте требуется обязательно указать: «Документация для прохождения аккредитации» «Приложение № 6».
Оферта должна быть доставлена к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Приложение № 7».
ДОКУМЕНТЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТДЕЛЬНОМ КОНВЕРТЕ!!!
Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, в Тендерный комитет.
Предложения, представленные позже указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Заказчик имеет право продлить срок подачи оферт.
По вопросам технического характера можно обращаться к начальнику проектно-сметного отдела Романченко Галине Николаевне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2052, RomanchenkoGN@slavneft-kng.ru
По вопросам организационного характера можно обращаться к ведущему специалисту тендерного комитета Литвиновой Анастасии Александровне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2106, LitvinovaAA@slavneft-kng.ru
ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «29» мая 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.
Внимание: настоящее предложение не является публичной офертой, следовательно, не влечет обязанности Заказчика на заключение договора с лицами, от которых поступили предложения заключить договор.
При рассмотрении настоящего предложения участник должен ознакомиться с предлагаемым текстом договора, который будет заключен по результатам рассмотрения предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия.
<�Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.>
Приложение №1 к предложению делать оферты
ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014
Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты по Лоту: ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 от «21» мая 2014г. г., мы <�наименование организации> в лице <�наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту по лоту: ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора подряда на предложенных нами в оферте <�номер оферты> от <�дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: _______________________________________________________________________
Местонахождение: _______________________________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: _______________________________________________________________________
Организационно - правовая форма: _______________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________
БИК__________________________________,
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Мы признаем право ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»
4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <�Ф.И.О., телефон работника организации>.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель ________________ /Фамилия И.О./
(подпись)
Главный бухгалтер ________________ /Фамилия И.О./
(подпись)
Приложение №2 к предложению делать оферты
ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014
НА БЛАНКЕ
Исх. номер
Дата
ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»
Адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а,
от ____________________________
_____________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
«____» __________________ 2014 г.
_________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» с целью заключения договора на выполнение работ «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» на следующих условиях:
Наименование предмета оферты:
|
«Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ»
|
ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014, стоимость работ в руб. без НДС
|
|
<�Детализированное предложение представлено в исходных данных и договоре>
|
Наличие скидок или условия их получения
|
|
Согласие с условиями оплаты – по факту выполненных работ
|
Согласны / не согласны
|
Согласие с условиями договора
|
Согласны / не согласны
|
Согласие с Техническим заданием
|
Согласны / не согласны
|
Согласие с Геологическим заданием
|
Согласны / не согласны
|
Согласие с условиями ПОЛОЖЕНИЯ о пропускном режиме на объектах ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (приложение №6 к договору)
|
Согласны / не согласны
|
Работы будут выполняться собственными силами или с привлечением субподрядных организаций
|
Собственными / с привлечением субподрядчиков (%)
|
<�Дополнительные условия>
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Настоящее предложение действует до «11» августа 2014 года.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3.Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты
Подпись:
МП ______________________________
______________________________
Приложение №3 к предложению делать оферты
ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014
I.НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ОФЕРТЫ:
|
Вид работ:
|
Проектно-изыскательские работы.
|
Тип сделки:
|
Поисково-разведочное бурение.
|
II.ОБЪЕМ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ЛОТУ НА 2014 ГОД
|
№ п/п
|
№№ ЛОТОВ
|
Виды работ по типу сделки
|
Планируемые
сроки выполнения работ по лоту
|
Глубина скважины, м.
|
Всего стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)
|
|
1
|
ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014
|
Разработка Зонального проекта на строительство поисково-оценочных скважин на Куюмбинском и Терско-Камовском ЛУ (К-404ПО, К-407ПО, ТК-525ПО, ТК-516ПО)
|
06.14г – 02.15г
|
2700
|
|
|
ИТОГО по ООО "СН-КНГ"
|
|
|
НДС
|
|
|
ИТОГО по ООО "СН-КНГ", с НДС
|
|
|
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ:
Стоимость лота включает в себя все услуги и материалы, условия поставки и оплаты, предусмотренные стандартной формой договора ООО "Славнефть – Красноярскнефтегаз".
В случае поступления коммерческих предложений, содержащих технические условия, отличные от условий лота (стандартного договора), такие коммерческие предложения не рассматриваются.
Мобилизация/демобилизация оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком до места работы.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ:
Месторасположение: Куюмбинский и Терско-Камовский лицензионные участки ООО
«Славнефть – Красноярскнефтегаз» в административном отношении находятся на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Населенные пункты близ площади работ - п. Куюмба, п. Усть-Камо, п. Ошарово. Поселки электрифицированы. Расстояние от п. Куюмба до п. Байкит - 86 км. ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в п. Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая асфальтовая автодорога - ст.Карабула – п. Богучаны. Площадь работ расположена в 80 км к юго-востоку от п. Куюмба, в 40 км к югу от п. Усть-Камо, в 50 км к северо-западу от п. Ошарово (расстояние по зимним автодорогам).
Подпись:
МП __________________________________ __________________________________
Приложение №4 к предложению делать оферты
ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №________
на выполнение работ
г. Красноярск
|
|
«__» _______________201_ г.
|
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется разработать, согласовать и пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД) на строительство ___________________________________________________________________ скважин, а также выполнить комплекс инженерных изысканий (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить обусловленный настоящим Договором результат выполненных работ.
1.2. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), в Техническом задании на разработку проектно-сметной документации на строительство ___________________________________________________ скважин (Приложение №3) и в Техническом задании на выполнение инженерных изысканий по объекту____________________________________________________ (Приложение №4).
1.3. Результатом выполненных по настоящему договору работ является
переданная Подрядчиком и принятая Заказчиком проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий имеющие положительное заключение, содержание и оформление которых должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ТУ, ГОСТ, всем иным стандартам и обязательным требованиям, требованиям нормативных правовых и ведомственных актов РФ, согласованная с органами федерального надзора и контроля.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора в сроки указанные в Календарном плане (Приложение №1).
2.2. Изменение сроков выполнения работ возможно только по соглашению сторон и подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося с момента подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в Протоколе о договорной цене (Приложение №2) и составляет __________________________________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в сумме ______________________________ рублей __ копеек. Цена каждого этапа работ установлена в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1).
3.2. Цена настоящего договора является твердой и может быть изменена только по решению Заказчика в соответствии с откорректированной сметной документацией на выполнение работ. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением Сторон к данному договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. Приемка выполненных работ по договору осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего договора и приложений к нему, в том числе, Задания на проектирование (Приложение №3).
4.2. По окончании каждого этапа работ, Подрядчик, в соответствии с Календарным планом (Приложение №1), предоставляет Заказчику на согласование разработанную проектно-сметную (отчетную) документацию, акт сдачи-приемки выполненного этапа работ и счет-фактуру.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, обязан рассмотреть результат работ (этапа работ) и при отсутствии замечаний направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. При наличии замечаний касательно выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет выявленные недостатки (замечания).
4.5. Подрядчик по письменному требованию Заказчика осуществляет корректировку ПСД в процессе проведения согласования.
4.6. Согласование ПСД и результатов инженерных изысканий с органами федерального надзора и контроля, органами местного самоуправления осуществляет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7. По окончании выполнения работ по настоящему договору в целом Подрядчик предоставляет Заказчику акт окончательной сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экземплярах, с приложенной к нему разработанной и согласованной отчетной документацией (ПСД, результаты инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электроном виде.
4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Оплата за выполненные по настоящему договору работы (этап работ) производится Заказчиком поэтапно на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты подписания акта и получения счета-фактуры, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора.
5.2. Подрядчик обязуется в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов в течение 3 (трех) календарных дней с даты такого изменения в письменном виде уведомить Заказчика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Права и обязанности Заказчика:
6.1.1. Заказчик имеет право на каждом этапе выполнения работ контролировать все аспекты работ и привлекать для осуществления контроля за проведением работ любых специалистов или экспертов по своему усмотрению.
6.1.2. Перед началом работ, Заказчик обязуется передать Подрядчику имеющиеся у него исходные данные и другие сведения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. Перечень исходных данных, необходимых для работ по договору, предусмотрен в Задании на проектирование (Приложение №3). Исходные данные, не предусмотренные в Задании на проектирование (Приложение №3), при их наличии у Заказчика передаются по письменным запросам Подрядчика.
6.1.3. Заказчик имеет право оказать содействие Подрядчику при согласовании проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и экспертными органами.
6.1.4. Заказчик обязуется принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.1.5. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в объемах и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.
6.2. Права и обязанности Подрядчика:
6.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными правовыми и ведомственными актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории места проведения работ, ТУ, ГОСТ, СанПиН, а также всеми иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к работам, выполняемым Подрядчиком в рамках настоящего договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3) и в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1).
В случае выявления при сдаче-приемке выполненных работ (этапа работ) недостатков, Подрядчик обязуется за свой счет в указанные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.
Подрядчик имеет право производить в процессе проведения согласований ПСД и инженерных изысканий, оперативную корректировку разработанной документации в тех случаях, когда принятые им проектные решения, не соответствуют действующим нормам и положениям, применяемым при строительстве скважин.
Подрядчик обязуется в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему передать Заказчику результаты выполненных работ (этапов работ).
Подрядчик обязуется соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскненфтегаз» (Приложение № 5)
6.2.4. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, по которым Стороны не пришли к соглашению, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней со дня ее получения стороной.
7.2. В случае просрочки оплаты выполненных работ (этапа работ) Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ (этапа работ) за каждый день просрочки, начиная с 30 (тридцатого) дня после истечения срока оплаты, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора, но не более 8 % от цены договора.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 8 % от цены договора.
7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, представленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору, за исключением:
- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика;
- информации, в отношении которой Подрядчик может доказать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком;
- информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он уже владел ею в тот момент, когда она была получена им прямым или косвенным образом от Заказчика или ее «родственной» организации;
8.2. Заказчик не несет никаких обязательств в отношении конфиденциальности информации Подрядчика.
8.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по договору.
9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ
9.1. Подрядчик соглашается с тем, что вся геолого-техническая документация в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Подрядчиком в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью Заказчика.
9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии разработанных им во исполнении настоящего договора документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Подрядчик может сохранить одну архивную копию документов. Подрядчик хранит любую разрешенную архивную копию на условиях конфиденциальности и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного письменного разрешения Заказчика.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае увеличения (уменьшения) объема работ по настоящему договору, Сторонами составляется и подписывается соответствующее дополнительное соглашение. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Сроки начала и окончания работ (этапов работ) по договору, содержатся в Календарном плане (Приложение №1).
11.2.Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
Календарный план.
Протокол соглашения о договорной цене.
Техническое задание на разработку проектно-сметной документации.
Техническое задание на выполнение инженерных изысканий.
Антикоррупционная оговорка.
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
Россия, 660012, г. Красноярск,
ул. Гладкова, д. 2а
ИНН 2464036561 КПП 246401001
Р/счет 40702810200005474190
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
г. Москва
К/счет 30101810900000000204
БИК 044525204
Генеральный директор
___________________В.В. Дронов
|
ПОДРЯДЧИК:
____________________________
____________________________
____________________________
ИНН _________ КПП _________
Р/счет ______________________
____________________________
____________________________
____________________________
К/счет ______________________
БИК ________________________
Директор
____________________ _._. ___________
|
Приложение №1
к договору № _______________ от «___» __________2014 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
___________________ В.В. Дронов
«______» _______________ 2014 г.
|
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «______________________________»
___________________ _____________
«______» _______________ 2014 г.
|
|
