7.Приложение № 2 - Проект Договора
ДОГОВОР №
на выполнение работ по обслуживанию приборов
учета холодного водоснабжения ЧТЭЦ
пос.Серебряный Бор
|
|
« » 2014 г.
|
Открытое акционерное общество « Дальневосточная генерирующая компания» (далее ОАО «ДГК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Нерюнгринская ГРЭС» Старцева Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 51/762 от 17.12.2013 года, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании___________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик выполняет следующую работу:
1.2.1. Осуществляет обслуживание приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ (всего 16 комплектов).
1.2.2. Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в
Техническом задании на выполнение работ (приложение №1 к настоящему Договору).
1.2.3. Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике
выполнения работ (приложение №2 к настоящему Договору).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ
2.1. По пункту 1.2.1 настоящего договора под понятием обслуживание приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ (всего 16 комплектов) подразумевается:
2.1.1. Технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации приборов;
2.1.2. Плановые регламентные работы, необходимые для содержания приборов в исправном рабочем состоянии;
2.1.3. Устранение неисправностей в объеме текущего ремонта, оказание технической помощи в вопросах эксплуатации приборов (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации приборов т.п.);
2.1.4. Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы приборов;
2.1.5. Снятие месячных показаний приборов на бумажный носитель;
2.1.6. Подготовку к государственной поверке приборов.
2.1.7. При исполнении настоящего договора Подрядчик руководствуется требованиями действующего законодательства РФ и иными нормативными правовыми актами.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начало выполнения работ - 01 января 2015г.
3.2. Окончание выполнения работ – 31 декабря 2015г.
3.3. Время проведения, состав и периодичность работ, выполняемых по настоящему договору, определены Графиком - Приложение №2, согласованное Сторонами и являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Обеспечить обслуживание приборов учета холодного водоснабжения Чульманской
ТЭЦ согласно графика (Приложение №2 к настоящему договору).
4.2. До начала производства работ по обслуживанию приборов учета холодного
водоснабжения Чульманской ТЭЦ должен выполнить подготовительные работы:
4.2.1. Подготовить и согласовать с руководством станции график и перечень работ по
техническому обслуживанию приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ.
4.2.2. Подготовить и согласовать с руководством станции расчет стоимости технического
обслуживания приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ.
4.2.3. Перед началом работ необходимо предоставить в адрес станции список работников,
которые имеют право быть руководителем и производителем работ, с указанием фамилии, инициалов, должности, удостоверений по специализации работ, группы ТБ.
4.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе (конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае, каких – либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
4.4. Предоставлять Заказчику право передавать предоставленную Подрядчиком информа-цию по форме приложения № 3 к договору, включая содержащиеся в ней персональные данные,
путём её предоставления в органы государственной власти и предоставлять Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику по форме приложения № 3 к договору, должен выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
4.5. При исполнении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по форме Приложения №7 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков 1-го уровня статусу субъекта малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Подрядчиком в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора с субподрядчиком 1-го уровня. В случае наступления изменений указанных сведений, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после наступления изменений. В случае непредставления (несвоевременного представления, представления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,5% от стоимости договора, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей.
4.6. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца предоставлять Заказчику акт выполненных работ по техническому обслуживанию приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ по его утвержденным формам и в соответствии с Приложением №6 к настоящему договору.
4.7. Соблюдать все правила и инструкции обеспечения безопасности труда при работе с оборудованием.
4.8. Заказчик обязан:
4.8.1. Обеспечить своевременный допуск Подрядчика и его сотрудников на скважины Чульманской ТЭЦ в п.Чульман. (№1; 1бис;; 2; 2бис; 4; 6; Водозабор ЧТЭЦ ; 2-й. подъём ЧТЭЦ). Создать условия работы, соответствующие санитарным нормам и правилам техники безопасности. Представители Подрядчика должны иметь свободу по отключению при необходимости электропитания и воды, а также по остановке любого оборудования, входящего в сети, но только после согласования с Заказчиком.
В случае несвоевременного допуска Подрядчика или его сотрудников ответственность за нарушение сроков устранения аварий и обязанность возместить причиненные убытки возлагается на Заказчика.
4.8.2. Предоставляет для согласования с подрядчиком мероприятия по технике безопасности.
4.8.3. Назначает приказом ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации
сдающихся на техническое обслуживание приборов, уполномочив его принимать работы у подрядчика и подписывать документацию на выполнение подрядчиком работы;
4.8.4. Принять у Подрядчика выполненные по настоящему договору работы либо выдать акт замечаний не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ (форма КС-2).
Подписанный акт выполненных работ либо акт замечаний Заказчик обязан направить в адрес Подрядчика в течение 3-х рабочих дней заказным письмом либо путем личного вручения по юридическому адресу Подрядчика, указанному в настоящем договоре.
В случае отсутствия акта замечаний Заказчика относительно качества, порядка и сроков выполнения работ и не предоставления акта выполненных работ в адрес Подрядчика в срок, установленный настоящим договором, работы считаются выполненными в полном объеме с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком.
4.8.5. Произвести полную и своевременную оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.
4.8.6. В случае изменения реквизитов (местонахождения, обслуживающего банка, расчетного счета, сведений о руководителе, и т.д.) письменно уведомить об этом Подрядчика в 3-дневный срок.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию приборов учета холодного водоснабжения Чульманской ТЭЦ составляет:
__________________________________________________рублей, без учета НДС, в месяц;
_____________________________________________________________________рублей, без учета НДС, – общая сумма обслуживания за 12 месяцев.
Договорная стоимость обслуживания определена на основании расчета – Сметы расходов (приложение №4 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и в период действия договора может изменяться: при увеличении минимального уровня оплаты труда и других экономических факторов.
5.2. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами акт выполненных работ.
5.3. Оплату за выполненные работы Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным и согласно Графику оплаты (Приложение №5 к настоящему Договору).
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный оборудованию в результате неверных действий сотрудников Подрядчика в момент проведения технического обслуживания.
6.2. Подрядчик не несет ответственность за вред, причиненный оборудованию в результате несанкционированных действий сотрудников Заказчика или других лиц.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. При задержке расчетов за выполненную работу Заказчик уплачивает Подрядчику проценты от стоимости выполненных работ в соответствии со ст.395 ГК РФ.
6.5. За нарушение сроков выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.6. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.7. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае несвоевременной оплаты (просрочка платежа) за выполненные работы или отказе Заказчика от уплаты по настоящему договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров,
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд по месту нахождения ответчика.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего договора (в том числе сумма договора), а также иная предоставляемая Сторонами друг другу в связи с настоящим договором информация является конфиденциальной.
8.2. Стороны примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам. Каждая из Сторон вправе раскрывать указанную информацию третьим лицам только при наличии согласия другой Стороны.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его.
9.2. Настоящий договор заключен на срок с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении договора.
9.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия при наличии объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
(ОАО «ДГК»)
Юридический адрес: 678995, Россия, г. Хабаровск, ул.Фрунзе, 49
Грузополучатель :
ОАО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС»
Почтовый адрес: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
ОГРН 1051401746769
ИНН 1434031363 КПП 143402001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810400001500083
в ОАО «Нерюнгрибанк» , г. Нерюнгри
Кор/с 30101810600000000762
БИК 049849762
ОКПО 97539349, ОКОГУ 49014,
ОКАТО 98406562000, ОКТМО 98660158,
ОКФС 16, ОКОПФ 90, ОКВЭД 40.10.11
|
|
ПОДРЯДЧИК:
|
Директор филиала
«Нерюнгринская ГРЭС» ОАО «ДГК»
________________ А.А. Старцев
«____»____________2014г.
|
|
|
Пояснения к проекту договора
7.1.1Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика в отношении формы и всех условий договора. Указанные требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения участников в отношении формы и (или) условий договора не допускаются. [Применяется в рамках варианта «жесткий проект договора». Форма протокола разногласий должна быть исключена из текста закупочной документации][либо]
7.1.2Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика в отношении явно отмеченных существенных условий договора, заключаемого по результатам запроса предложений, и их формулировок. Указанные требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения в отношении таких условий и (или) их формулировок не допускаются.
7.1.3В отношении прочих условий договора приведенный ниже проект договора содержит пожелания заказчика. Участники в своих предложениях в рамках протокола разногласий (подраздел 5.7) могут привести свои условия или формулировки.
[Применяется в рамках варианта «мягкий проект договора. Форма протокола разногласий должна быть включена в настоящую документацию.][либо]
Настоящий проект договора содержит пожелания заказчика в отношении формы и условий договора. Участники в своих предложениях могут представить протокол разногласий в отношении формы или условий такого проекта договора, или предложить свою форму в форме встречного проекта договора.
[Применяется в рамках варианта «формальный проект договора». Форма протокола разногласий должна быть включена в настоящую документацию.]
Документацию составил:
Ведущий специалист группы закупок ОМТС
филиала ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС» А.В. Черная
Согласовано:
инициатор договора –
заместитель начальника ПТО ОАО «ДГК» «Нерюнгринская ГРЭС» В.А.Хазиева
стр. из
|
