1.5Прочие положения
1.5.1Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.5.2Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
1.5.3Организатор запроса предложения вправе отклонить заявки участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение победителя.
2.Техническое задание на выполнение работ
Техническое обслуживание и текущий ремонт энергооборудования
котельных цехов № 1,2
для нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети»
№ п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Предмет договора
|
Техническое обслуживание и текущий ремонт энергооборудования котельных цехов №1,2 филиала ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети» на 2013 год
|
2
|
Основания закупки
|
ГКПЗ ОАО «ДГК», раздел «Энергоремонтное производство», закупка № 116002
|
3
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ.
|
Место выполнения работ:
Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" Приморский край, 690091, г. Владивосток, ул. Западная,29
Срок выполнения работ:
10.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
Условия выполнения работ:
При выполнении работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту вспомогательного оборудования, капитальному ремонту общестанционного оборудования, текущему ремонту ЗиС, Генеральный подрядчик обязан оформить и передать в установленные сроки сдаточную документацию в соответствии с перечнем утверждённым Заказчиком (СО-34.04.181-2003).
Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г.
СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ.
ГОСТ 5152-84. Набивки сальниковые. Технические условия.
ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.
ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
ГОСТ 24570-81. Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.
РД 153-34.1-003-01. «Сварка, термообработка и контроль систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).
РД 2730.300.06-98. Арматура тепловых и атомных электростанций. Наплавка уплотнительных поверхностей. Технические требования.
РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматура высоких параметров.
РД-153-34.1-39.605-2002. Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.
ОСТ 34-38-445-83. Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций.
ТУ 34-38-20322-95. Тягодутьевые машины.
ТУ 34-38-20191-94. Гарнитура стационарных котлов.
ТУ 34-38-201184-94.Котлы паровые стационарные. Предохранительные устройства.
-
ТУ 34-38-20202-94. Котлы паровые стационарные. Коллекторы.
ТУ 34-38-20196-94. Пароводяные подогреватели, водяные теплообменники.
Инструкции по эксплуатации насосного оборудования, арматуры, систем пылеприготовления, поверхностей нагрева, электрооборудования и т.д.
Типовым проектом производства работ по ремонту вспомогательного оборудования.
Технологическими картами на ремонт электродвигателей, технологической картой на ремонт МВ.
Технологической картой на ремонт разъединителей.
РД 34.45.509 –91 «Инструкция по эксплуатации электродвигателей».
Инструкциями по эксплуатации автоматических выключателей, трансформаторов и масляных выключателей.
РД 34.45-51.300 –97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования».
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 3. Приборы вторичные ТЭН 34-38-001-87.
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 1. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения.
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 2. Приборы и преобразователи для измерения температуры. Приборы для определения состава газов и жидкостей.
Техническими условиями, технологическими картами и проектами производства работ.
Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с регламентом ОАО «ДГК» о «Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК».
Межотраслевые правила по охране труда при электро-и газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001
РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 19.06.03 г. №101
|
4
|
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
|
6 625 188 рублей без НДС
|
5
|
Источник финансирования
|
Себестоимость (затраты на ремонт)
|
6
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком.
Оплата за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура), но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Заказчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.
|
7
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителя, подрядчиками)
|
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
8
|
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей)
|
Стоимость работ определяется с применением следующего метода:
базисно-индексного метода по сборникам «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее – СБЦ), и индексам, утвержденным ОАО «ДГК»;
При производстве ремонтных работ с тяжёлыми, вредными, особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда применяются доплаты в соответствии с п.16 Общей части СБЦ. Степень вредности определяется на основании данных аттестации рабочих мест.
Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Исполнителя в письменной форме.
Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора. Исполнитель и Заказчик в первую треть срока ремонта, формирует уточнённый объем работ. Исполнитель предоставляет уточнённую смету, утверждённую руководителем филиала. Ценообразующие факторы уточненной сметы действительны на весь период действия ремонта единицы оборудования.
Сумма командировочных расходов, включаемых в цену договора, определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Исполнителя копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.
|
9
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.
|
Гарантийные обязательства Исполнителя должны быть отражены в акте или паспорте объекта на приемку оборудования из ремонта; при отсутствии в НТД на ремонт величина гарантийного срока или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку.
При выходе из строя оборудования в период гарантийного срока эксплуатации по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести восстановительный ремонт за свой счет.
Исполнитель вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев:
если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Исполнитель;
при использовании материалов и запасных частей, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля
при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД;
при нарушении Заказчиком правил и технологических инструкций по эксплуатации отремонтированного оборудования, установленных действующей НТД.
Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на узле оборудования в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Исполнителя, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Исполнителя (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения).
Если Исполнитель не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе выполнить ремонтные работы либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).
|
10
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие
|
Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
3) Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
10. Монтаж металлических конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляции
23. Монтажные работы
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
|
11
|
Требования к участникам закупки
|
На момент подачи заявки к Участнику предъявляются следующие требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных процедур.
В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям.
6) Управленческая компетентность и репутация Исполнителя должна быть известна Заказчику или подкреплены рекомендательными письмами.
Не позднее 5 (пяти) календарных дней Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком, приложение №2) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и исполнительных органов контрагента, Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения №2 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №2 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены. Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
|
12
|
Критерии оценки к сопоставлению заявок на участие в закупке
|
а) Неценовая предпочтительность предложения:
- квалификация участников и возможность должного исполнения договора;
- предпочтительность коммерческого предложения;
б) Ценовая предпочтительность предложения (цена).
|
13
|
Требования к выполняемым работам
|
13.1
|
Требования к качеству выполняемых работ
|
В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
|
13.2
|
Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.
|
При выполнении сварочных работ исполнитель обязан иметь свидетельство об аттестации производственной технологии сварки на выполняемые сварочные работы, использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ, при производстве сварочных работ сварочное оборудование и материалы должны иметь аккредитацию НАКС, иметь аттестованных специалистов сварочного производства (I – III уровня).
Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ, работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ
1).Квалификация ремонтного персонала должна соответствовать виду выполненных работ. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по ремонту ОПФ на энергетических объектах не менее 5 лет.
2).Участник должен иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить ремонт оборудования в объеме, определенном техническим заданием и в сроки, определенные графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием ремонтной организации.
3) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора);
4)Участник должен располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала ремонтных работ ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком ремонта и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами стоящими перед каждой бригадой. Во время проведения ремонтных работ команда ИТР должна поддерживать на должном уровне систему управления ремонтом (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.); достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
|
13.3
|
Требования к безопасности выполняемых работ
|
Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима.
|
13.4
|
Требования к результатам работ
|
Выполнить работы своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения отремонтированного оборудования под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации. Исполнитель ответственен не только за безотказную работу оборудования, но и за приведение его технико-экономических показателей к нормативным значениям.
|
13.5
|
Приложения
|
1. Ведомость объемов работ на техническое обслуживание и текущий ремонт энергооборудования котельных цехов №1,2 филиала ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети»
|
|
