3.Проект Договора
начало формы
Договор №
г. Владивосток "___"_________2012 г.
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала «Приморские тепловые сети» Титова Олега Валерьевича, действующего на основании доверенности № 7/249 от 19.04.2011г. с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, по результатам проведенной процедуры открытого запроса предложений (протокол закупочной комиссии1-го уровня № _____________ от «___» _____ 201__г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
.1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по Техническому обслуживанию и текущему ремонту энергооборудования котельных цехов № 1, 2 для нужд филиала ОАО "ДГК" "Приморские тепловые сети", находящегося по адресу 690091, г. Владивосток ул. Западная, 29. Объём работ определен локальным сметным расчетом (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить за выполненные работы обусловленную цену.
1.3.Техническое обслуживание и текущий ремонт энергооборудования котельных цехов №1,2 на 2012 год предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования с целью поддержания и восстановления работоспособности оборудования и (или) отдельных частей в объёме, установленном нормативной документацией (ГОСТ 18322-78).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору ___________ руб. (_______________________ ___________________________________ рублей _____ коп.), в том числе НДС составляет _________________ руб. (_____________________________________________ рублей ________ коп.)., и определена в соответствии с "Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" и "Регламентом формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО "ДГК" для определения стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнение ремонтных и пусконаладочных работ, технического диагностирования и технического освидетельствования".
2.2. Заказчик вправе увеличить, уменьшить, изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ по Договору, своевременно предупредив об этом Подрядчика в письменной форме.
2.3. Стоимость работ определяется локальным сметным расчетом и является ценой договора. Окончательная стоимость работ определяется по завершении работ за фактически выполненные объемы с сохранением ценообразующих факторов, согласно утвержденной смете.
2.4. В соответствии с приказом ОАО "ДГК" от 30.05.2012 г. № 232 "О применении повышающих индексов при производстве ремонтных работ СБЦ" п.1. повышающий индекс принимать = 1,1.
2.5. При составлении локального сметного расчета учтены:
- районный коэффициент к заработной плате в размере 30 %;
- дальневосточная надбавка к заработной плате в размере 30 %.
2.6. Допускается применение доплат к базовым ценам за вредные условия труда при производстве ремонтных работ.
2.7. Стоимость работ определяется с учетом вспомогательных материалов Подрядчика. К локальному сметному расчету необходимо приложить ведомости используемых материалов (для каждого раздела) с указанием цены, которая не должна превышать среднерегиональный уровень более чем на 10%.
3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА
3.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может привлекать другие организации на условиях субподряда только по согласованию с Заказчиком.
3.2. Подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
3.3. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом.
3.4. В Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика с участием Генерального подрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по договору субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Генеральному подрядчику, и представлять все необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
3.5. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
3.6. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за выполненные работы со своего расчетного счета.
4. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ
4.1. Заказчик за свой счет может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия. Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.
4.2. Приемка в эксплуатацию и контроль качества отремонтированного оборудования должны производиться в соответствии с разделом 2.9 "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" СО34.04.181-2003.
4.3. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированного оборудования и оплачиваются Заказчиком дополнительно в случае отсутствия вины Подрядчика.
4.4. В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных работ, которые получены по вине Подрядчика, Заказчик имеет право действовать в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Договора, а также законодательством РФ.
4.5. Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все необходимые меры, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не нарушали нормальный рабочий режим выполнения Договора.
4.6. По согласованию с Заказчиком Подрядчик на каждом объекте из собственного персонала или персонала Субподрядчика назначает ответственное лицо по решению организационно-технических вопросов с правом подписания двухсторонних актов.
5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается:
начало работ: 10 января 2013 г.
окончание работ: 31 декабря 2013 г.
5.2. Срок окончания работ изменению не подлежит. Сроки выполнения работ по отдельным объектам (узлам оборудования) могут корректироваться Заказчиком (корректировка графика несения нагрузки, отсутствие материалов и т.д.) в процессе производства работ по согласованию с Подрядчиком.
5.3. Дата начала работ, установленная в Договоре, может быть заменена по требованию Заказчика при наличии объективных причин, препятствующих началу работ в рамках ранее установленного времени.
5.4. Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на более позднее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 10 дней до даты начала работ, установленной Договором.
5.5. При необходимости изменения даты начала работ по Договору с перенесением ее на более раннее время Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 10 дней до новой даты начала работ.
5.6. Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствующим соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора.
5.7. Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика при неисполнении Заказчиком обязанностей по оказанию содействия Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных Договором подряда. Такими причинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запасных частей, технической документации и пр., что явилось препятствием исполнению Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим простоя персонала Подрядчика, срыва сроков выполнения работ.
5.8. Для выполнения Договора с сокращением установленного срока исполнения, согласие Заказчика оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
5.9. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имеющиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, допущенного по вине Подрядчика.
5.10. Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс - мажор) срок выполнения работ по Договору увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначального, Заказчик и Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения работ и сроке их выполнения.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. Стороны осуществляют сдачу - приемку этапов выполненных работ ежемесячно, в соответствии с фактической готовностью. Подрядчик до 25-го числа каждого месяца предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ формы КС-2, при наличии акта приемки объекта из ремонта с оценкой качества выполненных ремонтных работ, КС-3, табель учёта рабочего времени, счёт-фактуру, материальный отчет формы М-15.
6.2. Оплата дополнительных работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору, производится по отдельным платежным документам.
6.3. Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ в течение 30 банковских дней с момента окончательного подписания акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) и предоставления счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не ранее 25 числа месяца следующего за месяцем подписания акта выполненных работ. Заказчик оставляет за собой право на досрочную оплату выполненных работ. Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.
6.4. Окончательный расчет по Договору производится сторонами на основании Акта сверки расчетов, который подписывается сторонами не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта приемочной комиссии о выполнении объемов работ в полном объеме.
6.5. Об изменениях банковских реквизитов и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.
6.6. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплата в соответствии с пунктом 6.1 производится по тем счетам, по которым нет возражений, а по остальным счетам Заказчик направляет аргументированный отказ в течение 5 дней со дня поступления счёта.
При наличии разногласий проводятся необходимые проверки, а сумма выплачивается только после достижения Сторонами соглашения по вопросу их выплат или по решению арбитражного суда ПК.
6.7. Выплата Заказчиком общей стоимости Договора не освобождает Подрядчика от выполнения им гарантийных обязательств, установленных в разделе 8 настоящего Договора.
7. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
7.1. Подрядчик не имеет права передачи третьим лицам прав, вытекающих из условий Договора, а также проводить какие-либо операции полные или частичные с вышеупомянутыми правами, за исключением случаев:
-прямо предусмотренных законодательством либо тех случаев, когда сам Заказчик в письменном виде даст согласие на проведение конкретной операции.
8. ГПРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик гарантирует выполнение персоналом при техническом обслуживании и текущем ремонте энергооборудования котельных цехов №1,2 действующей нормативно-технической документации (НТД):
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Зарегистрировано Минюстом России № 4799 от 20.06.2003 г.
СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
ПОТ РЕМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
СО34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ.
ГОСТ 5152-84. Набивки сальниковые. Технические условия.
ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.
ГОСТ 16037-80. Соединения сварных стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
ГОСТ 24570-81. Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.
РД 153-34.1-003-01. «Сварка, термообработка и контроль систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с).
РД 2730.300.06-98. Арматура тепловых и атомных электростанций. Наплавка уплотнительных поверхностей. Технические требования.
РД 153-34.1-39.603-99. Руководство по ремонту арматура высоких параметров.
РД-153-34.1-39.605-2002. Общие требования и указания по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.
ОСТ 34-38-445-83. Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций.
ТУ 34-38-20322-95. Тягодутьевые машины.
ТУ 34-38-20191-94. Гарнитура стационарных котлов.
ТУ 34-38-201184-94.Котлы паровые стационарные. Предохранительные устройства.
ТУ 34-38-20202-94. Котлы паровые стационарные. Коллекторы.
ТУ 34-38-20196-94. Пароводяные подогреватели, водяные теплообменники.
Инструкции по эксплуатации насосного оборудования, арматуры, систем пылеприготовления, поверхностей нагрева, электрооборудования и т.д.
Типовым проектом производства работ по ремонту вспомогательного оборудования.
Технологическими картами на ремонт электродвигателей, технологической картой на ремонт МВ.
Технологической картой на ремонт разъединителей.
РД 34.45.509 –91 «Инструкция по эксплуатации электродвигателей».
Инструкциями по эксплуатации автоматических выключателей, трансформаторов и масляных выключателей.
РД 34.45-51.300 –97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования».
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 3. Приборы вторичные ТЭН 34-38-001-87.
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 1. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения.
ТЭН системы технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. Часть 2. Приборы и преобразователи для измерения температуры. Приборы для определения состава газов и жидкостей.
Техническими условиями, технологическими картами и проектами производства работ.
Регламентом «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных работ, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется в соответствии с регламентом ОАО «ДГК» о «Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО «ДГК».
Межотраслевые правила по охране труда при электро-и газосварочных работах. ПОТ РМ-020-2001
РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 19.06.03 г. №101
Подрядчик выдает Заказчику по каждому агрегату, узлу, установке (комплексной системе) оформленную ремонтную документацию и гарантийные паспорта или акты в течение 5 –ти дней после окончания работ.
8.2. Гарантийный срок (или наработка) узлов отремонтированного оборудования (насосы, арматура и т.д.): не менее сроков, указанных заводами - изготовителями с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении Заказчиком условий п. 8.3. В случае отсутствия гарантийных сроков, указанных заводами- изготовителями. Гарантийный срок устанавливается 24 месяцев. Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены им в акте на приемку оборудования из ремонта.
8.3. Гарантийные обязательства не распространяются, если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
8.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом) с подтверждением получения.
Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту связаны с нарушением нормальной работы, подлежащем расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее трех суток с момента получения Подрядчиком извещения.
В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно.
Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего.
8.5. Если представитель Подрядчика не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, последний вправе составить Акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы оборудования.
8.6. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
8.7. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).
8.8. В течение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора подряда, Подрядчик обязуется предоставить письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или страховой организации (Гаранта), уплатить Заказчику, в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства, денежную сумму по представлении Заказчиком письменного требования о ее уплате.
Либо, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора подряда, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику, согласие своего Поручителя (и данные о Поручителе) на заключение договора поручительства с Заказчиком, об обязательстве Поручителя отвечать за полное или частичное исполнение Подрядчиком обязательств по договору подряда в период действия гарантийного срока.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком (должником) обеспеченного поручительством обязательства Поручитель несет перед Заказчиком (кредитором) субсидиарную ответственность.
9. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
9.2. Уплата штрафов, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств.
9.3. В случае снижения объемов поставки тепловой энергии по причине несвоевременного выхода из ремонта и (или) некачественного ремонта объекта подтвержденного двухсторонним актом, Подрядчик возмещает данные убытки Заказчику на протяжении гарантийного срока.
9.4. В случае нарушения сроков выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, им оплачивается штраф в размере 1 % от стоимости ремонта каждого конкретного объекта за каждый просроченный день, но не более 10 % цены договора.
9.5. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости затрат на устранение дефектов за каждый день до фактического исполнения обязательства, но в сумме не более 10 % от стоимости затрат на устранение дефектов.
9.6. За несвоевременное освобождение площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества – штраф в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей.
9.7. В случае возникновения недоотпуска тепловой энергии по вине Подрядчика, подтвержденной двухсторонним актом:
- Заказчик производит расчет недоотпуска тепловой энергии согласно «Методика расчета недоотпуска тепла при превышении срока ремонта котельного оборудования» (Приложение № 2) и выставляет счет на сумму недоотпуска тепловой энергии, которые направляет в адрес Подрядчика;
- Подрядчик в течение 3 дней обязан оплатить счет по недоотпуску тепловой энергии.
9.8. При возникновении необходимости проведения аварийно-восстановительных ремонтов, порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика определяется согласно регламенту ОАО "ДГК" о "Формировании и управлении работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов ОАО "ДГК" приказ №466 от 07.10.2010г.
9.9. В случае разногласий между сторонами по определению вины Подрядчика спорные вопросы решаются в соответствии с п. 15.1 договора.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА
10.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы работ, которые по его мнению, необходимы:
- увеличить или сократить объем работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу, изменить характер или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работы.
Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в следующих случаях:
задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем 10 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 календарных дней.
Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Договора или расторгнуть его, представив Подрядчику уведомление с обоснованием причин.
В тех случаях, когда Заказчик приостанавливает работу более чем на один месяц или Договор расторгается по инициативе Заказчика, он обязан произвести оплату за фактически выполненную работу.
10.2. После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или расторжении Договора, Подрядчик прекращает выполнение работ по Договору с даты, указанной в уведомлении.
10.3. В случае расторжения Договора, Подрядчик обязан в течение 5(пяти) дней освободить ремонтные площадки, производственные, бытовые и складские помещения.
10.4. В случае приостановления Договора, Подрядчик приостанавливает свою деятельность по Договору с даты, указанной в уведомлении, при этом процесс полной остановки деятельности у Заказчика по Договору осуществляется так скоро, как этого потребует Заказчик.
11.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОДРЯДЧИКА
11.1. Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе Подрядчика при:
- систематической задержке расчетов за выполненные работы, более чем на 30 дней срока, предусмотренного условиями договора;
11.2. В предусмотренном в п.12.1. случае, Подрядчик сохраняет право на оплату выполненной части работы.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в следующих случаях:
а) ликвидация либо значительные изменения в структуре общества Подрядчика;
б) заявление о банкротстве Подрядчика в судебные инстанции от законного кредитора либо добровольное объявление Подрядчиком о своем банкротстве;
в) отказ Подрядчика от выполнения Договора, приостановление или перерыв в работе над ним более чем на 20 суток.
12.2. Заказчик, планирующий расторгнуть Договор, уведомляет об этом Подрядчика не менее, чем за 15 дней. В течение данного срока Подрядчик вправе предъявить письменный обоснованный протест, который может быть рассмотрен Заказчиком в целях изменения своего решения.
При отсутствии протеста Подрядчика, Договор считается расторгнутым в последний день указанного пятнадцатидневного срока или иной более поздний установленный в уведомлении срок.
12.3. Выполнение работ по Договору не прекращается до даты, установленной как дата его расторжения.
12.4. Расторжение Договора по причинам, предусмотренным в п.13.1, если это не противоречит условиям договора), влечет возникновение права Заказчика на компенсацию за причиненный ущерб.
12.5. В случаях расторжения Договора по вине Подрядчика в целях возмещения своих убытков, Заказчик вправе предпринять следующие меры:
а) удовлетворить свои требования в судебном порядке;
б) подписать Договор с третьими лицами за счет Подрядчика, которые взяли на себя проведение всего комплекса работ по завершению Договора, используя при этом оставшиеся материалы, технику, вспомогательные средства и другие материальные ценности Подрядчика, удержанные Заказчиком.
Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета устанавливаются созданной для этих целей двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика, при не достижении согласия в судебном порядке.
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. Подрядчик должен иметь собственную производственную базу и оборудование, необходимое для производства ремонтных работ. Количество собственного ремонтного персонала подрядчика занятого на выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту должно составлять не менее 80 %.
13.2. Заказчик предоставляет Подрядчику на период выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования служебные, бытовые помещения для размещения персонала, обеспечивает связью руководителей на согласованных с Подрядчиком условиях, исходя из имеющихся возможностей Заказчика.
13.3. Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, или других подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с законодательством РФ.
13.4. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными организациями для проведения специальных работ, ответственность перед Заказчиком по организации работ и мер безопасности возлагаются на Подрядчика.
13.5. Подрядчик и Заказчик несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
13.6. Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием издержек, по принятым на основании совместных (Заказчика и Подрядчика) актов рекламациям и претензиям Заказчика, при установлении вины Подрядчика.
13.7. Ответственность за качество выполнения объёма работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования (далее ТО и ТР) несет Подрядчик согласно раздела 9.
Показателем качества ТО и ТР оборудования является оценка качества выполненных работ. По окончании выполнения согласованного объёма работ по ТО и ТР составляется акт приёмки оборудования после ТО и ТР. Отдел ремонта принимает к зачёту объём выполненных работ по форме КС-2 от Подрядчика только при наличии акта приёмки узлов оборудования после ТО и ТР с оценкой качества выполненных работ. В актах приёмки оборудования из ТО и ТР устанавливается одна из следующих оценок:
- отлично;
- хорошо;
- удовлетворительно;
- неудовлетворительно.
При получении Подрядчиком оценки "неудовлетворительно" по промежуточному акту и (или) акту приёмки оборудования из ремонта, Подрядчик устраняет выявленные замечания. Подрядчик устраняет замечания в сроки, согласованные с Заказчиком, собственными силами или с привлечением другого субподрядчика за свой счёт.
13.8. Ответственность за сроки выполнения объёма работ по ТО и ТР энергооборудования котельных цехов №1,2:
а) Подрядчик несет ответственность за соблюдение согласованных с Заказчиком промежуточных и окончательных сроков выполнения работ.
б) По каждому случаю отклонения от утвержденного срока выполнения работ, Заказчиком создается комиссия с обязательным участием ответственного представителя Подрядчика для составления двухстороннего акта с указанием объекта, причины и виновной стороны в нарушении установленного срока. В случае вины Подрядчика ответственный представитель Подрядчика обязан подписать двухсторонний акт с признанием своей вины или отражением особого мнения по факту срыва установленного срока. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно разработать программу мероприятий по ликвидации отставания выполнения объёмов работ в установленный срок. Отказ Подрядчика, в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения, рассматривается как невыполнение договорных обязательств, с последующим решением Заказчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к подрядчику.
в) При срыве окончательного срока ТО и ТР объекта, в обязательном порядке назначается комиссия и составляется совместный акт Заказчика и Подрядчика с указанием времени перепростоя в ТО и ТР, причины простоя и виновности сторон, участвующих в организационно-техническом выполнении ТО и ТР. Отказ Подрядчика в течение 3 дней от подписания двухстороннего акта с признанием своей вины или отражением особого мнения рассматривается, как невыполнение договорных обязательств с последующим решением Заказчика о прекращении договорных отношений или применением определенных санкций к Подрядчику.
г) Убытки Заказчика, вызванные затратами, связанными с расходом воды (гидравлическое испытание), прокруткой механизмов для испытаний после восстановительного ремонта, растопкой котлоагрегата из «холодного» состояния (нормативный расход мазута) возмещаются «виновником» аварийной ситуации.
д) Для определения затрат по п.п. "г" Заказчиком составляется акт по затратам на вывод оборудования из аварийной ситуации, в котором приводятся расчеты затрат с указанием документов, определяющих исходные данные для расчета.
е) При ограничении оплаты системным оператором, происшедшем по нескольким причинам, по каждому подрядчику определяется доля его вины и в соответствии с ее величиной определяется конкретная сумма убытков, подлежащая возмещению каждым подрядчиком.
13.9. Весь персонал подрядных организаций обязан пройти вводный инструктаж по технике безопасности в СПБ и ОТ, при этом работнику необходимо представить удостоверение по технике безопасности. Электротехнический персонал проходит так же первичный инструктаж у начальника соответствующего цеха.
13.10. Ответственность за подготовку рабочего места, допуск к работам в соответствии с требованиями РД.34.04.201-00 и РД.153-34.0-30.150-00, своевременное согласование действий на производство работ, несет персонал соответствующих цехов Заказчика.
13.11. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий на производство работ, соблюдение ими правил техники безопасности и инструкций по охране труда несет руководитель подрядной организации.
13.12. При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом подрядных организаций, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных ее лиц.
13.13. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках, проводит ежедневную уборку рабочих мест.
13.14. В случае поставки материалов Заказчиком, Подрядчик представляет отчёт об использовании материалов Заказчика, передаваемых по требованию-накладной (форма М-11). Основанием для списания материальных ресурсов являются акты приёмки выполненных работ (формы КС-2).
13.15. В случае применения материалов Заказчика, обеспечить сохранность, рациональное и экономное использование по назначению. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданных Заказчиком для выполнения работ по договору, несет Подрядчик с момента их получения.
13.16. Возвратить Заказчику неиспользованные материалы, не позднее трех дней с момента окончания работ по договору
13.17. В случае получения запасных частей и материалов несоответствующего качества, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика и до принятия решения приостановить работы для исключения невыполнения требований чертежей, проектов и другой НТД или возникновения обстоятельств, представляющих угрозу безопасности оборудованию и персоналу.
13.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
13.19. Стороны принимают на себя обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами защиты и использовании указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.20. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения №3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения №3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены. Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
13.21. Подрядчик должен иметь и предоставить Заказчику, после заключения настоящего Договора, заверенную копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». В данном свидетельстве должно быть утверждено право допуска к перечисленным видам работ: «согласно раздела приказа №624 от 30.12.2009 г III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, пункт 10. Монтаж металлических конструкций, подпункт 10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций, пункт 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), подпункт 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами, подпункт 12.10. Работы, по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования, подпункт 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов, пункт 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, подпункт 15.5. Устройство систем электроснабжения, подпункт 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений, пункт 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности, подпункт 22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция, пункт 23. Монтажные работы, подпункт 23.4. Монтаж оборудования котельных, подпункт 23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов, подпункт 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации, пункт 24. Пусконаладочные работы, подпункт 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов, подпункт 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, подпункт 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении, подпункт 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов».
14. ФОРС - МАЖОР
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или исполнительной власти Российской Федерации, действий исполнительных органов муниципалитета.
14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их наступления.
14.3. Если указанные в п. 14.1. обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны принять совместное решение о том, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительного месяца Стороны не смогут договориться, то любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
15. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
15.1. Все проблемы по исполнению Договора, которые могут возникнуть у Сторон, Стороны будут решать в претензионном порядке. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним и не разрешённые в претензионном порядке, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности могут быть разрешены исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. ПРОЧИЕ
16.1. Заказчик в течение всего периода технического обслуживания и текущего ремонта энергоборудования котельных цехов №1,2 обеспечивает:
16.1.1. Оперативность и должный уровень компетенции при решении всех организационно-технических вопросов, возникающих в процессе ремонта;
16.1.2. Контроль и учет использования финансовых затрат на ремонт по всем направлениям деятельности, включая и созданные резервы;
16.1.3. Совместно с Подрядчиком и организациями, участвующими в ремонте, четкую организацию обеспечения производственных бригад материалами и запасными частями, а рабочих мест - сжатым воздухом, электроэнергией, кислородом, ацетиленом, природным газом, технической водой и другими ресурсами.
16.2. Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах: 2 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика.
16.3. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью, без которой Договор считается недействительным и не влекущим юридических последствий для Сторон. К договору прилагаются:
Приложение №1 – Локальный сметный расчёт;
Приложение №2 – «Методика расчета недоотпуска тепла при превышении срока ремонта котельного оборудования»;
Приложение №3 -- Форма информации о собственниках компании.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
Юридический адрес: 680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,49.
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,49.
|
|
Приморские тепловые сети ОАО «ДГК»
Фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Западная, 29 тел. (4232)43-20-01, факс (4232)40-03-83
ИНН 143 403 1363, КПП 254 002 001
ОКПО 97059661 ОКАТО 05401376000
ОКТМО 05701000 ОКОГУ 49014
ОКФС 16 ОКОПФ 90 ОКВЭД 40.10.11
р/сч 40702810045510000117 Дальневосточный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Владивосток к/сч 30101810300000000871 БИК 040507871
|
|
Директор филиала
«Приморские тепловые сети»
____________________ О.В. Титов
|
|
Приложение № 2
Методика расчета недоотпуска тепла при превышении срока ремонта котельного оборудования.
Зимний период
Pз = Qз*Т, руб.,
где: Рз – сумма реального ущерба при недоотпуске тепла из-за превышения срока ремонта котельного оборудования
Qз – потери при недоотпуске тепла из-за превышения срока ремонта котельного оборудования, Гкал;
Т – тариф Департамента по тарифам администрации Приморского края на теплоэнергию по группе потребителей «Бюджетные потребители», руб.;
Qз = (qот((18 - tф)/(18+24)*24))m, Гкал
где: qот – проектная тепловая нагрузка котла, Гкал/час;
tф – фактическая средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, С.
m – количество суток превышения срока ремонта котельного оборудования.
Летний период
Pз = Qл*Т, руб.,
где: Рз – сумма реального ущерба при недоотпуске тепла из-за превышения срока ремонта котельного оборудования
Qл – потери при недоотпуске тепла из-за превышения срока ремонта котельного оборудования, Гкал;
Т – тариф Департамента по тарифам администрации Приморского края на теплоэнергию по группе потребителей «Бюджетные потребители», руб.;
Qл = Qгвс*0,4*24*m, Гкал.
0,4 – коэффициент загрузки.
m – количество суток превышения срока ремонта котельного оборудования.
ЗАКАЗЧИК
|
ПОДРЯДЧИК
|
Директор филиала
«Приморские тепловые сети»
|
|
_________________О.В. Титов
|
|
конец формы
|
