Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №2 от 03. 03. 2014г., с одной стороны
|
Скачать 322.75 Kb.
|
ДОГОВОР № _____на поставку товаров г. Новосибирск «___» __________ 2015г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №2 от 03.03.2014г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИВНЕШЭКСПОРТ» , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Крыжановского Вадима Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ и Положения о закупке заказчика, путем проведения электронного аукциона № ЭА-223-13/ 31502327108., на основании протокола определения участников аукциона от 28.05.2015г., заключили настоящий договор на поставку товаров (далее – договор) о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – приборов и оборудования для мобильной лаборатории, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость. 1.2. Поставщик поставляет Заказчику приборы и оборудование для создания мобильной лаборатории на базе контейнера-здания, а также проводит расстановку, подключение приборов и оборудования в контейнер-здание согласно схемам, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к договору). 1.3.Поставщик поставляет приборы и оборудование в виде готового, укомплектованного этим оборудованием и приборами контейнер-здания по месту проведения Заказчиком работ на базовой строительной площадке. 1.4.Характеристики, комплектация, количество и цена поставляемых приборов и оборудования для мобильной лаборатории (далее – товар) указаны в спецификации, которая является Приложением №2 к договору. 1.5.Все поставляемое оборудование и приборы должны быть новыми, иметь паспорта и сертификаты. 1.6.Приборы и оборудование, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к договору) под номерами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 должны поставляться с первичной аттестацией, калибровкой и поверкой. Дата поверки, аттестации и калибровки не ранее апрель 2015г. 1.5. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в договоре. 2.Цена договора и порядок оплаты 2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара, поставляемого по договору, и составляет 2 827 116 (два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей, без учета НДС (упрощенная система налогообложения). 2.2. Оплата цены договора производится Заказчиком в следующем порядке: - предоплата в размере 30% цены договора производится Заказчиком после подписания договора в течение 10 дней со дня выставления Поставщиком документов на оплату - последующая оплата 70% цены договора производится Заказчиком после поставки всего объема товара на условиях, предусмотренных договором, и принятия его Заказчиком, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная). 2.3. Стоимость поставляемого товара включает в себя: стоимость упаковки, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы с доставкой на место производства работ Заказчиком, расходы по поверке и аттестации, а также расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов, пошлин. 2.4.Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: 1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором, количества товаров и иных условий исполнения договора; 2) если в ходе исполнения договора по соглашению сторон изменился не более чем на 30% предусмотренный договором объем товаров. 2.5.В случае установления при приемке товара его недостатков по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, подтвержденных актом приемки, составленным в соответствии с условиями договора, Заказчик вправе отказаться от оплаты цены договора до момента устранения Поставщиком выявленных недостатков. 2.6.При невозможности устранения недостатков в поставленном товаре или неисполнении Поставщиком обязательств по их устранению Заказчик вправе отказаться от поставленного товара и его оплате в полном объеме и расторгнуть договор в одностороннем порядке. 2.7. Заказчик производит оплату товара за счет средств, полученных из внебюджетных источников в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3. Условия поставки и приемки товара 3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем его доставки, разгрузки по месту производства работ Заказчиком - Кемеровская область, г. Мариинск, по месту расположения базовой площадки подрядной организации ОАО «Сибмост» МО-85, по договору «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М53, М55 «Байкал», реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» км 436+000 – км 465+000 (обход г. Мариинск 3.2. Поставщик производит поставку товара в течение 45 рабочих дней со дня заключения договора. 3.3.Перед непосредственной поставкой Поставщик уведомляет Заказчика о дне и времени поставки, но не позднее, чем за сутки до времени поставки. Уведомление производится факсом или телефонограммой, направленных работнику Заказчика – Стефанову Александру Борисовичу тел.328-02-32. 3.4. Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет средств Поставщика. 3.5. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 3.6. В течение 5 дней после поставки товара Поставщик совместно с Заказчиком обязан протестировать поставленный товар и по результатам тестирования составить и подписать двусторонний акт. 3.7. Поставщик обязан передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора и приложения к нему, в полной комплектации, предоставить сертификаты или декларации, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.8. При обнаружении несоответствия товара условиям настоящего договора по количеству, комплектности и номенклатуре в момент его передачи (если установление таких данных возможно при передаче товара), Поставщиком совместно с представителем Заказчика составляется акт о выявленных расхождениях и делается соответствующая отметка в товарной накладной. Составленный таким образом акт является юридическим основанием для предъявления претензий Поставщику. 3.9. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня передачи Поставщиком упакованного товара Заказчику. Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Заказчика или по месту доставки товара, указанному в договоре. 3.10.В случае, если при приемке товара после вскрытия тары или упаковки, Заказчиком будет установлено несоответствие товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту условиям договора и (или) сопроводительным документам, Заказчик уведомляет об этом Поставщика посредством направления письменного, факсового или электронного сообщения в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, с обязательным указанием какого рода несоответствия выявлены. В этом случае Поставщик обязан выполнить при получении указанного сообщения одно из следующих действий: - направить своего представителя, подтвердив его полномочия, для установления выявленных недостатков и составления акта; - уполномочить какое-либо третье лицо быть своим представителем при анализе недостатков и уполномочить его подписать акт; - направить сообщение в любой форме о принятии претензии Заказчика по недостаткам товара и (или) согласии на составление Заказчиком акта о выявленных недостатках в одностороннем порядке. 3.11. Если Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления сообщения Заказчиком не выполнил одно из действий, указанных в пункте 3.9. договора, Заказчик составляет акт приемки в одностороннем порядке, а претензии Заказчика по недостаткам товара, выявленным при его приемке, считаются принятыми Поставщиком. 3.12.Акт, составленный Заказчиком совместно с Поставщиком или его представителем, а также в одностороннем порядке по условиям договора, является основанием для предъявления претензий и требований Заказчика к Поставщику об устранении недостатков, выявленных при приемке товара. 3.13. В случае выявления несоответствия товара по количеству, комплектности, Поставщик обязан доставить недостающее количество товара или доукомплектовать его в течение 10 календарных дней или в течение другого срока, установленного в акте или требовании Заказчика, со дня предъявления данных требований Заказчиком. 3.14.В случае выявления несоответствия товара по качеству или ассортименту, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар, соответствующий условиям договора, или устранить несоответствие ассортимента в течение 10 календарных дней или в течение другого срока, установленного в акте или требовании Заказчика, со дня предъявления данных требований Заказчиком. 3.15. Документом, подтверждающим факт передачи товара, служит товарная накладная, подписанная уполномоченным представителем Заказчика. 3.16. Поставщик обязан предоставлять Заказчику вместе с товаром следующие документы:
3.17. Переход права собственности на поставляемый товар от Поставщика к Заказчику наступает с момента передачи его Заказчику. 4. Гарантии качества товара 4.1. Поставщик несет ответственность за качество всего объема поставляемого товара в течение гарантийного срока. 4.2. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется заводом-изготовителем оборудования и приборов. Гарантийный срок исчисляется со дня поставки товара, определенного настоящим договором. Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется без затрат со стороны Заказчика. 4.3. Гарантийное обслуживание (ремонт или замена) товара осуществляется на месте установки товара с выездом специалиста к Заказчику в течение суток с момента подачи заявки Заказчиком. 4.4. В случае невозможности устранения неисправности на месте, Поставщик собственными силами (или за свой счет) производит вывоз неисправного гарантийного товара, его ремонт в течение не более 20 календарных дней, и возврат отремонтированного товара Заказчику. 4.5. Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы гарантийного обслуживания товара. 5. Ответственность сторон 5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора 5.3. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.5.2. договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора. 5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 5.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 5.6.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 5.7. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов власти. 6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области. 7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 8. Обеспечение исполнения договора 8.1. Исполнение договора обеспечивается Поставщиком путем внесения денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 141 355,80 рублей. 8.2. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику после исполнения им договора в полном объеме и подписания сторонами документов о приемке товара без претензий со стороны Заказчика. 8.3.Возврат обеспечения исполнения договора производится Заказчиком на основании письменного заявления Поставщика о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения « Заказчиком соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 8.4. Денежная сумма, полученная Заказчиком в обеспечение исполнения договора, удерживается Заказчиком без согласия Поставщика, а также без обращения в суд и не подлежит возврату Поставщику в следующих случаях: - в случае несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором ; - в случае неисполнения Поставщиком обязательств по договору (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств); - в случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора |
Похожие:
 |
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Федеральным законом от 18. 07. 2011г. №223-фз и Положения о закупке заказчика путем проведения электронного аукциона № эа- 9/223-... |
 |
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Эа-20/ 0351100001712000042, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 10. 05. 2012г., заключили... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Бокарева Сергея... Эа-32/ 0351100001713000051, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 23. 03. 2013г., заключили,... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора-проректора... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по ахр снегирева... «Национальный исследовательский университет «мэи» (фгбоу во «ниу «мэи»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега... По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – ультразвукового многоканального дефектоскопа,... |
|
Именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по общим вопросам... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Эа-12/ 0351100001714000028., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 29. 04. 2014г., заключили путем подписания... |
|
2013 ООО «рн пурнефтегаз» Общества, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «пнг нефтепромсервис» в лице Управляющего Столярова Сергея Викторовича... |
|
Действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное... Ао «уап «Гидравлика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Денисова Сергея Александровича, действующего... |
|
Договор № / Ооо «техноснаб-тлк», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», в лице директора Искандырова Антона Александровича, действующего на основании... |
|
Типовой договор подряда на техническое обслуживание и ремонт транспортных... Акционерное общество «Транснефть Сибирь», филиал «Нефтеюганское умн» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления... |
|
В лице генерального директора Дербенева Сергея Германовича, действующего... Дербенева Сергея Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ао «Роснефтефлот», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,... |
|
Именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Новоселова Алексея... Эа-31/ 0351100001715000062., на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 12. 08. 2015г., заключили путем подписания... |
|
Договор № на экспертизу промышленной безопасности газопотребляющего оборудования Соболева Сергея Ивановича, действующего на основании Генеральной доверенности №12-768 от 21. 07. 2011г., с одной стороны и, именуемое... |
|
Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице действующего на основании... «Самаранефтегаз» (оао «Самаранефтегаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора – главного... |