Общие сведения об объекте и предмете тендера: «Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 220 ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» г. Саранск»
1
|
Наименование, адрес, описание объекта тендера,
основные технические данные, сведения о виде деятельности, сфере оказываемых услуг
|
Объект тендера - АЗС № 220 расположена по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2км. АЗС представляет собой станцию традиционного типа, предназначенную для заправки автотранспорта топливом, с подземно расположенными резервуарами хранения топлива.
АЗС предназначена для обеспечения потребителей нефтепродуктами. На АЗС осуществляются следующие технологические процессы: прием, хранение, выдача (отпуск) и учет количества нефтепродуктов.
|
2
|
Описание предмета тендера с указанием главных количественных параметров и иных дополнительных условий
|
1. Предметом тендера является выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией 104/16:
- подготовительные и демонтажные работы;
- перепланировка операторной с устройством входной группы, заменой внутренних инженерных сетей и систем;
- автоматическая система пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения;
- замена кровли навеса;
- замена ТРК с островками и технологическими трубопроводами;
- внутриплощадочные сети водопровода;
- ливневая канализация с очистными сооружениями и емкостью очищенных стоков;
-хоз-бытовая канализация с очистными сооружениями и выгребом;
- обустройство площадки ТБО;
- благоустройство с заменой брусчатого и асфальтобетонного покрытия;
- эстакада осмотра автоцистерн;
- АТХ, громко-говорящая связь;
- наружное освещение, заземление, молниезащита;
- система электроснабжения, внутриплощадочные сети;
- дорожная разметка;
- озеленение;
- фундаменты под флагштоки и стелу;
- металлический контейнер;
- пуско-наладочные работы;
- и другие работы в соответствии с проектной документацией;
Приемка объекта будет производиться в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и Градостроительным Кодексом РФ
Для сведения претенденту:
ООО «ЛУКОИЛ-Волганефтепродукт» осуществляет следующую поставку:
ТРК OR8-0-8 С - 4 шт., насос погружной Red Jacket - 4 шт., уровнемер Veeder Root, рекламно-информационное оборудование, Системы КАСУ, СКС, ИТиСЗ, торговое оборудование
В тендерной документации Подрядчик предоставляет Пояснительную записку с подробным описанием производства работ по предмету тендера.
Победитель тендера заключает с Заказчиком Договор строительного подряда на условиях поэтапной сдачи работ.
Оплата работ производится в три этапа: 1 этап – 30% от стоимости договора, 2 этап – 30% от стоимости договора, 3 этап – 40% от стоимости договора.
|
3
|
Сроки (график) работ и услуг
|
60 рабочих дней с момента передачи строительной площадки
|
4
|
Организатор тендера
Общие сведения о Заказчике тендера, наименование, адрес, контактные телефоны, реквизиты.
|
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
Юридический адрес: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26
Почтовый адрес: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26, Бокс №61
ИНН 5260136595,
КПП 525350001, ОГРН 1045207464994, ОКПО 73945955
р/с 40702810910080001479 в Нижегородский Филиал ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/с 3010 1810 3000 0000 0881; БИК 042282881
Отдел капитального строительства (каб. 203/зд.28)
Тел.: (831) 278-86-12, 278-86-09
Факс: (831) 428-25-26
|
5
|
Порядок и условия оказания услуг для обеспечения объектов тендера
|
Выполнение работ самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций, Субподрядные организации согласовываются с Заказчиком.
При привлечении субподрядной организации предоставить Заказчику документы, касающиеся субподрядной организации, в соответствии со следующим перечнем:
- Учредительные документы,
- для ЗАО и ОАО – выписка из реестра акционеров,
- Решения учредителей (акционеров) о внесении изменений в учредительные документы,
- Решения учредителей (акционеров) о назначении Руководителя,
- Свидетельства о регистрации, перерегистрации и постановке на налоговый учет по месту нахождения,
-бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период, аудиторское заключение,
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). С тендерным предложением направляется протокол о намерениях выполнения работ, подписанный сторонами.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими техническими регламентами.
До начала проведения земляных работ, прокладки и переустройству инженерных, сетей и коммуникаций Подрядчик обязан оформить в установленном порядке отдельные ордеры на каждый из перечисленных видов работ с точным адресом места производства работ.
Строительство временных зданий и сооружений должно быть выполнено подрядчиком своими силами.
Охрана объекта до окончания выполнения всех работ входит в обязанности Подрядчика и оплачивается за счет средств Подрядчика.
Затраты Подрядчика на электро- и водопотребление на период строительства оплачиваются Подрядчиком.
Все материалы, изделия и конструкции должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТам, стандартам и ТУ, принятым в проекте.
По окончании работ Подрядчик оформляет форму КС-14 .
|
6
|
Порядок и условия посещения объекта тендера
|
Условия и порядок посещения строительной площадки – свободные, по согласованию с отделом капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
Будет считаться, что претендент имеет полную информацию о месте строительства, как в случае посещения его, так и отказа от такой возможности. При этом отсутствие или неправильное толкование собранных претендентом каких-либо данных (информации) не может в последующем служить основанием для пересмотра стоимости выполнения работ по контракту.
|
7
|
К участию в тендере
не допускаются следующие Претенденты:
|
- Претенденты, входящие, в соответствие со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в группу лиц;
- Претенденты, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица), либо признанные банкротом и/или претенденты, являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов (дилеры, дистрибьюторы, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие договорные отношения, доверенности на представление интересов таких хозяйствующих субъектов);
- Претенденты, имеющие годовой объем выполняемых работ менее 5 млн. рублей,
- Претенденты, имеющие опыт выполнения работ по предмету тендера менее одного года.
|
8
|
Требования к претенденту
|
Подрядчик должен:
- являться членом саморегулируемой организации (СРО) и иметь разрешение на допуск к работам (Свидетельство СРО), содержащее в числе прочих: п.32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» и п. 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». Также предоставить последний акт проверки в части соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам от саморегулируемой организации;
Обязательными условиями, предъявляемыми к претенденту, являются:
- Возможность выполнения работ с минимальным привлечением субподрядных организаций, т.е. компания должна обладать достаточной интеллектуальной и материально-технической базой для самостоятельного проведения большинства работ, необходимых при строительстве (представить справку о кадровом составе, копии дипломов ВУЗ для ИТР, подтверждающие наличие квалифицированного штата ИТР и работников, соответствующих требованиям для выполнения заявленного объема работ);
Для реализации работ по предмету тендера Претендент должен обеспечить потребность в следующих основных рабочих специальностях и ИТР:
Руководящий состав:
Инженерно-технические работники, имеющие высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», стаж работы по специальности - не менее 3 лет с опытом работы по профилю заявленных работ.
Персонал Претендента для выполнения работ по предмету тендера всех уровней должен иметь квалификацию соответствующую предмету тендера, подтвержденную документально, числящийся в штате претендента не менее 6 месяцев до подачи заявки претендента на участие.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты: перчатки, рукавицы и т. д.
Требования к технике, оборудованию и материалам, необходимым для выполнения работ по предмету тендера:
Претендент должен доставлять на Объекты всю строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществлять их разгрузку и складирование, выполнять ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
Строительная техника и расходные материалы, используемые Претендентом для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
Дорожно-строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного оказания услуг.
- Обеспеченность руководителей и исполнителей организации исправными сертифицированными средствами индивидуальной защиты и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, по промышленной и пожарной безопасности (Предоставить копии протоколов, удостоверений с не истекшим сроком действия на ИТР и рабочих).
При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться «Политикой ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которые размещены на сайте:http://www.lukoil-volga.ru
Подрядчик несет ответственность за выполнение требований Стандарта ОАО «ЛУКОЙЛ» СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2008 и законодательства РФ в области ПБ, ОТ и ОС.
Для участия в тендере Претендент заключает Соглашение об обеспечении тендерного предложения Претендента (далее по тексту – «Соглашение») по установленной форме (форма Соглашения направляется Претенденту с тендерной документацией). Предметом Соглашения является обеспечение Претендентом своего намерения заключить с Заказчиком договор в случае признания Претендента победителем тендера и надлежащим образом исполнить обязательства по договору.
Подписанное Претендентом Соглашение направляется Заказчику в сканированном виде, оригинал присылается в конверте с тендерным предложением.
Гарантирующий платеж составляет: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Гарантирующий платеж должен быть внесен Претендентом не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения первого этапа тендера (последний день зачисления денежных средств на счет Заказчика указан в Приглашении для участия в тендере). Датой внесения гарантирующего платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
Образец платежного поручения для перечисления гарантирующего платежа направляется Претенденту в составе тендерной документации.
Копию платежного поручения с отметкой банка Претендент направляет в электронном виде работнику Заказчика, ответственному за подготовку тендерной документации по адресу, указанному в приглашении на участие в тендере.
Одновременно с ЗАЯВКОЙ на участие в тендере Претендент должен предоставить:
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ АНКЕТУ на соответствие требованиям промышленной безопасности, охраны и труда и окружающей среды, с приложением подтверждающих документов (см. на официальном сайте в разделе «Тендеры» - «Документация»).
Сведения об аналогичных договорах за 12 месяцев.
Бухгалтерская отчетность за предыдущий год с подтверждением о приеме налоговым органом.
Скан-копии документов, согласно п.14.3, 14.6-14.14 «Инструкции Претенденту» (техническая часть тендерного предложения) (перечень документов см. на официальном сайте в разделе «Тендеры» - «Документация»).
ОТЗЫВЫ о выполнении аналогичных предмету тендера работ.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ (свидетельство СРО).
Вниманию Претендентов! Без указанных выше документов ЗАЯВКА на тендер не принимается!
|
Начальник отдела
капитального строительства
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
|
Е.В.Бородин
|
Проектно-техническая часть документации для тендера:
«Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 220 ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» г. Саранск»
(требования заказчика)
№ п/п
|
Показатели
|
Требование Заказчика
|
Согласие участника
|
1
|
Характеристика выполняемых работ
|
Выполнить 100% в соответствии с договором
|
|
2
|
Объем выполняемых работ
|
Выполнить 100% в соответствии с договором
|
|
3
|
Сроки выполнения работ
|
В соответствии с договором
|
|
4
|
Согласие с условиями договора
|
Да
|
|
5
|
Объем выполняемых работ собственными силами
|
Да
|
|
6
|
Объем работ, выполняемых субподрядными организациями при наличии письменного согласования с Заказчиком
|
Да
|
|
7
|
Исполнение требований по охране труда и окружающей среды
|
Да
|
|
8
|
Гарантийный срок на результат работ
|
В соответствии с договором
|
|
9
|
Выполнение работ с применением новых, ранее не использованных материалов
|
Да
|
|
10
|
Наличие квалифицированного персонала
|
Да
|
|
11
|
Наличие лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера; необходимых сертификатов на товар; разрешений соответствующих надзорных органов
|
Да
|
|
12
|
Наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ (вкл. п.32, и 33) СРО
|
Да
|
|
Начальник отдела
капитального строительства
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
|
Е.В. Бородин
|
Коммерческая часть тендерной документации для тендера
«Выполнение работ по техническому перевооружению АЗС № 220 ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» г. Саранск»
(требования заказчика)
№ п/п
|
Показатели
|
Требование Заказчика
|
Согласие участника
|
1
|
Информация о тарифах, налогах, сборах, штрафах, таможенных пошлинах, транспортных, страховых и инспекционных расходах
|
Подрядчик, помимо уплаты штрафов за срывы сроков начала или окончания работ, предоставления актов выполненных работ, несёт материальную ответственность за нарушение государственных требований и/или корпоративных требований Стандартов и иной нормативной документации Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по каждому зафиксированному случаю нарушения указанных требований. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком государственных и/или корпоративных требований Стандартов и иной нормативной документации Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
При невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
|
|
2
|
Условия оплаты
|
Оплата выполненных работ осуществляется поэтапно в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приемки результатов работ Заказчиком и подписания без замечаний Актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2НКЛ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3НКЛ, последний этап - Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11НКЛ, КС-14 НКЛ, при выставлении Подрядчиком счета-фактуры.
|
|
3
|
Требования к цене и порядку ее определения
|
Цена тендерного предложения формируется на основании расчета. Расчет выполняется по форме коммерческого предложения (Приложение № 1) в соответствии с проектной документацией.
Расчет является обязательным приложением к титульному листу. В титульный лист вносится общая стоимость работ (без учета НДС)
Стоимость Работ является твердой и корректировке не подлежит, независимо от изменения ценообразующих факторов.
|
|
4
|
Требования по валюте платежа
|
Расчет производится в российских рублях
|
|
5
|
Расчет стоимости выполнения работ
|
Расчет стоимости тендерного предложения состоит из стоимости работ и материалов, согласно расчетов. Расчеты составляются в уровне цен 4 квартала 2016 г. Республики Мордовия, в соответствии с действующими законами, нормативными актами, постановлениями правительства, методическими указаниями, строительными нормами и правилами.
|
|
6
|
Банковская гарантия
|
Не требуется
|
|
Начальник отдела
капитального строительства
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
|
Е.В. Бородин
|
|
