3. Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА1
НА ВЫПОЛННИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
____________ «___»__________20___г.
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС Кучеренко Валерия Михайловича, действующего на основании доверенности ___________________, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании - «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА2
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием материалов и оборудования Заказчика3 (с использованием материалов и оборудования Подрядчика), а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее по тексту – Работы):
- капитальный и текущий ремонт электродвигателей.
Конкретный перечень, объем Работ и требования к их выполнению устанавливаются Техническим заданием (Приложение № __ к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Результатом Работ Подрядчика будет являться завершенный ремонтом Объект, отвечающий требованиям Договора и Технического задания (Приложение №1 к Договору).
1.3. Качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, материалов, комплектующих, иных материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям перечисленных в проектно-сметной документации ГОСТов, ТУ, иным обязательным к качеству требованиям (в случае выполнения работ материалами Подрядчика).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора в следующие сроки:
Дата начала Работ:___________________________
Дата окончания Работ: _______________________
Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
1.5. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору)4.
2. Стоимость РАБОТ и порядок расчетов
2.1. Стоимость Работ по Договору составляет:
________________________________ (_____________________________________) руб., в т.ч. НДС 18% _____________________ (_________________________) руб., из них:
стоимость Работ - _____________________(______________________) руб., в т.ч. НДС 18% _____________________ (_________________________) руб.;
стоимость материалов - ______________________________________________________, в том числе НДС 18% - __________________________(________________).
Стоимость Работ по Договору включает в себя командировочные и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору; затраты, на приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, расходы связанные с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами, разработкой проекта производства работ, страхованием и прочими расходами, необходимыми для доставки материалов и оборудования к месту выполнения Работ для выполнения сопутствующих Работ и услуг.
2.2. Стоимость Работ по Договору подтверждается Сметой № _____ (Приложение №__ к Договору), согласованной и утвержденной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.3. В случае, когда объем отдельных Работ по согласованию Сторон уточняется в процессе их выполнения, стоимость работ по Договору может быть изменена. Все изменения первоначальной стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
2.4. Превышение Подрядчиком объемов Работ по Договору и стоимости Работ по Договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком.
2.5. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком Работы5
Вариант 1) После подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ по этапу (Далее – Акт приемки по этапу) в соответствии с Графиком платежей (Приложение № ___ к Договору),
Вариант 2) В течение ______________(__________________________) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (Далее - Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Далее – Справка КС-3),
на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ. В случае задержки представления указанных документов срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.
2.6. Оплата Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Соглашением Сторон порядок и форма оплаты могут быть изменены. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы согласно условиям Договора в полном соответствии со Сметой, Техническим заданием и Положением о взаимодействии и ответственности за соблюдение норм и правил охраны труда (Приложение №__ к Договору).
3.1.2. Выполнить Работы в объеме, предусмотренном в Договоре, и в сроки, установленные Договором/ Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору) и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, соответствующем технической и сметной документации. Качество Работ должно соответствовать установленным стандартам.
3.1.3. Ежемесячно, до 01-го числа месяца, следующего за отчетным, представить документы, подтверждающие фактически выполненные объемы Работ, в частности, Акт КС-2, Справку КС-3, Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
3.1.3.1. В акте КС-2 Подрядчик обязан отразить фактически понесенные им командировочные расходы и непредвиденные затраты в размере не более предусмотренном Сметой (Приложение № ___к Договору), которые должны быть документально подтверждены.
3.1.3.2. В подтверждение стоимости Работ, которые расценены по трудозатратам (чел.-час), Подрядчик прилагает к Акту КС-3 следующие документы:
Табель учета рабочего времени Подрядчика;
Копии нарядов-допусков (при работе с ними);
Справку от Службы безопасности и режима филиала ОАО «ОГК-2» _____________ о прохождении работников Подрядчика, указанных в табеле учета рабочего времени, через проходную филиала ОАО «ОГК-2» - __________________.
3.1.3.3. После подписания каждого Акта КС-2 и Справки КС-3 Стороны подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3).
3.1.4. В течение 5-ти календарных дней после выполнения отдельного этапа Работ, предоставить подписанный Акт приемки по этапу.
3.1.5. Представить в течение 5-ти календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки по этапу/Акта КС-2 и Справки КС-3 счет на оплату, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ.
3.1.6. Представить с течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания Работ / подписания Акта приемки по этапу исполнительную документацию, составленную в объеме и в соответствии с действующим законодательством и договором.
3.1.7. Складировать образующиеся отходы в специально предназначенных для этого местах, указанных Заказчиком.
3.1.8. Надлежащим образом осуществлять приемку материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком, на основании заявки на отпуск материалов Заказчика для выполнения работ согласно договору (Приложение № ___ Договору), которую Заказчик, по мере требования, предоставляет Подрядчику. При обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик при поступлении указанных материалов и оборудования на склад оформляет приходный ордер по форме № М-4 с отметкой, что материалы поступили Подрядчику на давальческой основе.6
3.1.9. Использовать предоставленные Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо, после окончания Работы представить Заказчику отчет об использовании давальческих материалов и оборудования по форме согласно Приложению №__ к Договору, а также возвратить их остатки.
3.1.10. Передать на склад Заказчика в установленном порядке согласно согласованному Сторонами перечню демонтированное в ходе Работ оборудование и материалы.
3.1.11. Обеспечить за свой счет вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и мусора по окончании выполнения Работ.
3.1.12. В случае необходимости получить у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.
3.1.13. Своевременно уведомлять Заказчика о наименовании и юридическом адресе третьего лица, привлеченного с согласия Заказчика для выполнения Работ по Договору, а также объеме обязательств третьего лица, выполняемого по каждому из договоров субподряда. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств третьих лиц по таким договорам.
3.1.14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.
3.1.15. При исполнении обязательств по Договору выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивать соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций, внутренних правил Заказчика, выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, ПУЭ, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ.
3.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.17. Письменно (в срок, указанный в п. 4.5 Договора) информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ.
3.1.18. После предварительного согласования с Заказчиком существенных условий договора страхования обеспечить страхование от всех рисков во время выполнения Работ, которое покрывает физическую гибель и повреждение Объекта, которые случаются до приемки Заказчиком завершенного ремонтом Объекта (либо перечислить конкретные виды рисков) и представить Заказчику доказательства заключения Подрядчиком договора страхования (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование.
3.1.19. Обеспечить другие виды страхования, которые могут быть согласованы Сторонами при исполнении Договора.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.2.2. С письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения Работ субподрядчиков. При этом ответственность за качество произведенных ими работ перед Заказчиком несет Подрядчик.
3.2.3. Согласовать с Заказчиком изменение срока окончания Работ в случае нарушения Заказчиком сроков поставки материалов и оборудования (в случае выполнения работ с использованием материалов и оборудования Заказчика).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, в следующем объеме: осуществлять подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и т.д.7
3.3.2. До начала Работ предоставить Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ (конкретизировать, какую документацию).
3.3.3. Обеспечить передачу материалов и оборудования в сроки согласно Графику выполнения работ (в случае выполнения Работ из материалов и оборудования Заказчика) с оформлением соответственно накладной по форме № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» с пометкой «Давальческие материалы» и акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (унифицированная форма ОС-15).
3.3.4. Своевременно в соответствии с условиями Договора оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.5. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на место выполнения Работ, за исключением случаев нарушения персоналом Подрядчика обязательств, предусмотренных п. 3.1.15 Договора.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора.
3.4.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований природоохранного законодательства и санитарного состояния территории.
3.4.3. В одностороннем порядке вносить корректировки в сроки выполнения Работ после проведения предремонтных испытаний, дефектации оборудования, подлежащего ремонту, и при корректировках программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.) путем направления Подрядчику уведомления об изменении Договора.
Договор считается измененным в одностороннем порядке по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об изменении Договора.
3.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами путем подписания
Вариант 1) Актов КС-2 и Справок КС-3 с учетом требований, изложенных в п. 3.1.3 Договора.
Вариант 2) Актов приемки по этапу в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору), а также Актов КС-2 и Справок КС-3.
4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов указанных в п. 4.1. Договора подписывает их и направляет Подрядчику. Заказчик вправе отказаться от подписания указанных документов, направив Подрядчику соответствующее мотивированное уведомление с указанием перечня необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, осуществляются Подрядчиком за свой счет.
4.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику техническую (исполнительную, эксплуатационную и т.д.) документацию не позднее ____ ( ) рабочих дней после окончания Работ / подписания Сторонами Актов приемки по этапу.
4.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства и др.), а также скрытым работам составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний и акты приемки скрытых работ. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов, продуктопроводов составляются акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности8.
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за ___ (________) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.
4.6. Если Заказчик не явится к указанному в уведомлении времени проведения промежуточной приемки, то Подрядчик оформляет акт промежуточной приемки без участия Заказчика и считает указанные в нем работы принятыми, после чего направляет копию акта Заказчику. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.
4.7. Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
4.8. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается оформлением Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
4.9. Подрядчик наряду с Заказчиком участвует в приемке и вводе в эксплуатацию завершенного ремонтом Объекта, которая оформляется в установленном законодательством порядке разрешением на ввод Объекта в эксплуатацию9.
4.10. Вариант 1) Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта ремонта, а также предоставленных Сторонами для выполнения Работ материалов, оборудования, до момента передачи Объекта Заказчику несет Подрядчик10.
Вариант 2) Риск случайного уничтожения и повреждения результата Работ/ Работ, а также предоставленных Сторонами для выполнения Работ материалов, оборудования до момента подписания Акта приемки по этапу несет Подрядчик.
4.11. Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику в момент выполнения Работ по этапу/ всех Работ по Договору.
5. Гарантии качества
5.1. Гарантии качества распространяются на весь комплекс Работ.
5.2. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить ему сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемого оборудования, материалов комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности (при необходимости) в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации. (в случае выполнения работ из материалов и оборудования Подрядчика).
5.3. Заказчик признает сертификаты или протоколы о результатах испытаний, выданные организациями, имеющими лицензию на право осуществления испытаний оборудования.
Передача Заказчику документации, относящейся к оборудованию, материалам, комплектующим, иными материально-техническим ресурсами (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), осуществляется Подрядчиком по мере подписания Сторонами Актов приемки по этапу/ Актов КС-2, положительных актов испытаний соответствующих систем, актов приемки скрытых работ, либо в ходе подконтрольной эксплуатации и т.п.(в случае выполнения работ из материалов и оборудования Подрядчика).
5.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается __ (_______________) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (при отсутствии этапности), Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу, либо Акта ввода в эксплуатацию и т.п.).
5.5. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные или согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее ___(_____________) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.6. При немотивированном отказе Подрядчика от направления представителя для составления или отказе от составления и подписания акта фиксирующего обнаруженные дефекты, Заказчик составляет указанный акт в одностороннем порядке, при этом перечень недостатков указанный а акте считается согласованный Сторонами и Заказчик вправе устранить их за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, а также требовать с Подрядчика неустойку за нарушение гарантийных обязательств в размере ___% от расходов связанных с устранением выявленных дефектов.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. За нарушение условий Договора, повлекшее ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения цены Договора.
6.3. При неустранении Подрядчиком выявленных недостатков Работ в срок, указанный в п. 4.2. Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков (при этом убытки возмещаются сверх неустойки) и передачи ему результатов незавершенной Работы.
6.4. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов и оборудования, применяемых при выполнение Работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.5. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе Работы людям, зданиям, оборудованию, причиненный в результате несоблюдения Подрядчиком требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства Работ. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком, вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (при этом убытки возмещаются сверх неустойки). Для расчета убытков Заказчик вправе привлекать специализированные организации, осуществляющие деятельность по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии.
6.6. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.16 Договора, либо продолживший Работы, не дожидаясь получения от Заказчика указаний, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
6.7. За невыполнение Работ (отдельных этапов Работ) в установленные Договором и Графиком выполнения Работ (Приложение №__ Договору) сроки, а также неустранение недостатков Работ в сроки, определенные в соответствии с п. 4.2. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.
6.8. В случае если Подрядчик допустил нарушение обязательств, предусмотренных п. 3.1.12. Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 5% за каждый случай нарушения от стоимости этапа Работ, указанной в Графике выполнения Работ (Приложение №__ к Договору/ либо в Графике платежей (Приложение № ___ к Договору)/ либо от стоимости Работ, выполненных в месяце, в котором было допущено нарушение, / либо от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора.
6.9. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.5. Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате за дни просрочки процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику банковскую гарантию на сумму ___% от цены Договора Банк выдавший банковскую гарантию и ее текст должен быть предварительно согласован с Заказчиком.
Либо при необходимости предусмотреть другие способы обеспечения исполнения обязательств:
1) Поручительство
2)Залог имущества Подрядчика
В качестве альтернативы способам обеспечения исполнения обязательств можно применять удержание, понимая под ним следующее: удержание - доля в размере не менее 10% от цены Договора, которая не выплачивается (удерживается) Заказчиком при проведении расчетов за выполненные Работы по Договору до момента надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору. Удержание применяется до момента надлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств предусмотренных Договором и выплачивается Подрядчику в течение 30 календарных дней после их истечения. Указанное в настоящем пункте Договора удержание не является мерой обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной ст. 359-360 ГК РФ.
6.11. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.
6.12. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
6.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой их поступления.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы (либо устанавливается подсудность по месту нахождения филиала)11.
7. Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
7.1. Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательство, принятое в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, с даты уведомления. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону ответственность возместить убытки, которые в ином случае могли быть предотвращены.
7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 20 (Двадцати) календарных дней является основанием для расторжения Договора.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.3. Заказчик путем направления Подрядчику уведомления о прекращении действия Договора, может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при следующих обстоятельствах:
- нарушения Подрядчиком два и более раза сроков выполнения Работ (этапов Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору);
- нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (любого из этапов Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору) более чем на _______ (_______________) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирование лицензий Подрядчика на выполняемую деятельность, наступление любых иных событий (аннулирование, отсутствие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией (СРО) и т.п.), в результате которых Подрядчик лишается права на производство Работ;
- объявление Подрядчиком о своей ликвидации;
- признание Подрядчика несостоятельным должником (банкротом).
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.
8.4. Получив от Заказчика уведомление о прекращении действия Договора, Подрядчик обязан незамедлительно либо по наступлении даты, указанной в уведомлении:
- прекратить все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые Заказчик может специально указать в уведомлении о прекращении действия Договора;
- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о прекращении действия Договора передать Заказчику по акту о прекращении Работ результаты Работ (в том числе результаты незавершенных этапов Работ), фактически выполненные Подрядчиком до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора), приложив к нему обоснование стоимости Работ, и направить акт сверки взаимных расчетов. В акте о прекращении Работ указывается дата прекращения Работ по Договору, перечень, объем и стоимость фактически выполненных до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора) Работ.
Договор прекращает свое действие по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о прекращении действия Договора полностью или частично, если иной срок прекращения действия Договора не предусмотрен в уведомлении.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Допускается оформление документов по средствам факсимильной связи для оперативного взаимодействия. Обязательства по представлению документов считаются выполненными с момента предоставления оригиналов.
9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3 После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами, теряют силу.
9.4. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.5 Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, указанных в ст. 11 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений.
9.7. Права по Договору могут передаваться одной из Сторон третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны.
9.8. Ответственными исполнителями по Договору являются:
от Подрядчика –__________________________________тел: (_____)_____________
ф.и.о., должность
от Заказчика –____________________________________тел: (____)______________
ф.и.о., должность
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о назначении новых Ответственных исполнителей по Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента такого назначения.
10. Перечень приложений к настоящему Договору12
a)Приложение №__ - Техническое задание
b)Приложение №__ - Графиком выполнения Работ
c)Приложение №__ - Смета
d)Приложение №___- Отчет об использовании давальческих материалов и оборудования
e)
f)Иные приложения
11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»)
|
|
Юридический адрес: 356128,
Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.
|
Юридический адрес:
|
ИНН: 2607018122, КПП: 663202001
|
ИНН: , КПП:
|
Почтовый адрес: филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС
|
Почтовый адрес:
|
624983, Российская Федерация, Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная д. 1
|
|
р/с № 40702810100010004914
|
р/с
|
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»,
|
|
к/с № 30101810400000000132 в отделении 3 Московского ГТУ Банка России,
|
к/с
|
БИК 044599132
|
БИК
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
ПОДРЯДЧИК:
|
Директор филиала
ОАО «ОГК-2» -Серовская ГРЭС
|
|
|
|
________________ В.М. Кучеренко
м.п.
|
__________________
м.п.
|
|
