Договор №
на поставку мужской одежды для обучающихся ГАПОУ МО "ОГПК", имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
г. Оленегорск
«____» ноября 2016 г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области "Оленегорский горнопромышленный колледж" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коварского Олега Феликсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее по тексту также - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка мужской одежды для обучающихся ГАПОУ МО "ОГПК", имеющих статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - Товар) в срок до «15» декабря 2016 года на условиях настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
Цена Договора составляет ____________(______________) рублей, в том числе НДС - ____, ____ рублей (далее - Цена Договора).
Цена Договора включает общую стоимость всего Товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара по Договору.
Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Договором количество Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор.
При поставке дополнительного количества такого Товара (пункт 2.3 Договора) Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить Цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на десять процентов Цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить Цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.5. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара: перевозка, доставка, разгрузка в месте поставки, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
Оплата производится Заказчиком по факту получения Товара в полном объёме в течение 15 рабочих дней после подписания обеими Сторонами накладных и предоставления Поставщиком надлежаще оформленных финансовых документов.
Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета Мурманской области. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в п.13 настоящего Договора.
3. Сроки и порядок поставки
В рамках исполнения настоящего Договора поставка Товара Заказчику осуществляется в срок до «15» декабря 2016 года.
Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки: ГАПОУ МО «ОГПК», Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65
Во время индивидуального подбора одежды поставщик находится на территории заказчика до момента окончательного выбора одежды обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Индивидуальный подбор одежды и обуви включает в себя примерку нескольких моделей одежды каждым обучающимся. Только тогда, когда каждый обучающийся сделал окончательный выбор модели одежды и обуви, считается, что поставщик выполнил обязательства перед заказчиком.
Порядок приемки Товара
4.1. Поставщик должен согласовать с заказчиком дату, время и адрес доставки, количество и ассортимент поставляемой партии Товара и не менее чем за 3 дня известить заказчика о точной дате, времени поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, размеры на одежду, состав материала из которого изготовлен Товар.
4.6. Перед приобретением каждого вида Товара происходит его выборка по фасону, цвету, размеру и производится примерка на конкретного обучающегося, при необходимости осуществляется подгонка по размеру и росту.
Каждая партия Товара передается Заказчику по накладной, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование Товара, товарные единицы, цена за единицу Товара, поставленного Поставщиком.
В случае отказа от приема Товара Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.
В случае обнаружения при приемке некачественного Товара составляется акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика, участие представителя Поставщика, при приемке Товара и составлении акта, обязательно.
4.10.В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 20 (двадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком.
5. Права и обязанности Сторон
-
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Осуществлять контроль за порядком и сроком поставки Товара.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом.
-
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
-
Поставщик вправе:
Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со ст. 2 Договора.
С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по настоящему Договору.
Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
-
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Предоставлять Заказчику право выбора Товара по фасону, цвету, рисунку и конструктивным особенностям с учетом требований сезона носки, моды, современных тенденций и интересов обучающихся, при этом по каждому ассортименту.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
6. Гарантии
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Договора, изложенным в приложении к настоящему Договору.
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 30 дней со дня приема-передачи Товара.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков, в том числе замену Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства в 20-дневный срок со дня обнаружения дефектов.
-
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки, предусмотренного настоящим Договором. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного Товара, определенного в приложении к настоящему Договору, за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замены некачественного Товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественного Товара, поставленного взамен Товара ненадлежащего качества).
-
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
При существенном нарушении Договора Поставщиком.
В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.
В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Обеспечение исполнения Договора
Обеспечение исполнения Договора Поставщиком не предоставляется
9. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Мурманской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
-
Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Договор действует до «31» декабря 2016 года.
Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
|
