Инструкция для участника закупки
1. Общие положения
1.1. Предметом закупки является право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка конструкторской документации и опытного образца турбинного геликоидного преобразователя расхода».
1.2. Подробное описание предмета закупки приведено в техническом задании/техническом требовании или ином соответствующем документе, устанавливающем перечень, вид и количество выполнения работ/оказания услуг. Вся иная информация в т.ч. о способе закупки, сроках проведения закупки, а также сведения об особенностях или дополнительных условиях проведения закупки указаны в извещении о соответствующей закупке.
1.3. Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества.
1.4. Все документы, в том числе запросы на разъяснение положений документации направляются через АО «Единая электронная торговая площадка» http://etp.roseltorg.ru (далее – электронная площадка, ЭТП).
1.5. Организатор закупки, заказчик вправе установить (в извещении о закупке) требования к участнику закупки о привлечении в качестве субагентов организации из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП), в объёме (в процентном выражении), установленном в извещении о закупке.
1.6. В целях защиты собственных интересов, организатор закупки вправе установить, что не подлежит размещению на официальном сайте информация о закупке, содержащая коммерческую тайну, а так же иную информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа). Документация о закупке, содержащая информацию, указанную в настоящем пункте, выдаётся участнику закупки после подписания «Соглашение об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности информации при закупке товаров, работ, услуг между заказчиком (организатором закупки) и участником закупки», соответствующего акта приёма-передачи и последующей передачи такой информации нарочно уполномоченному лицу от участника закупки.
1.7. При рассмотрении заявок на участие в закупке с целью допуска к дальнейшему
участию в закупке, организатор закупки вправе принимать к сведению (использовать) документы, находящиеся в свободном доступе и/или находящихся в распоряжении организатора закупки для составления объективной картины о состоянии и возможностях участника закупки.
1.8. При проведении закупки заказчик (организатор закупки) оставляет за собой право, при соответствующем указании в извещении о закупке, отменить закупку в любое время до размещения итогового протокола на официальном сайте. Информация об отмене закупки размещается организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отмене закупки.
1.9. Организатор закупки, конкурсная комиссия и/или Заказчик не обязаны мотивировать свои решения перед участником закупки.
1.10. Участник закупки, подавая свою заявку на участие в закупке, выражает своё согласие на условия, изложенные в документации о закупке, включая техническое задание/технические требования, календарный план, информационную карту и проект договора и т.д.
1.11. Вся переписка между участником закупки и организатором закупки осуществляется на русском языке электронными документами, подписанными электронной подписью уполномоченного лица.
1.12. Организатор закупки вправе принять решение о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок участников закупки, при осуществлении конкурентной закупки с учётом документации о закупке, и определяет минимальный размер шага понижения. Конкурсная комиссия направляет приглашения к участию в процедуре пошагового понижения участникам закупки, заявки которых допущены к участию в закупке, с указанием даты, времени, места проведения процедуры и размера минимального шага понижения.
Участник закупки, снизивший цену договора (цену лота) в ходе процедуры пошагового понижения, обязан в течение 2 рабочих дней после проведения процедуры пошагового понижения представить откорректированную в части цены договора (цены лота) / окончательных единичных расценок товаров, работ, услуг заявку на участие в закупке
1.13. Сроки выполнения работ/оказание услуг
Сроки выполнения работ/оказания услуг указаны в настоящей документации о закупке.
1.14. Разъяснения положений документации о закупке
1.14.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику, организатору закупки запрос о даче разъяснении положений документации о закупке.
1.14.2. Разъяснения положений извещения о закупке, документации о закупке размещаются организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о предоставления указанных разъяснений.
1.14.3. Разъяснения положений технической части документации о закупке возлагается на
Заказчика.
1.15. Условия выполнения работ/оказания услуг
Выполнение работ/оказания услуг осуществляется в соответствии с утверждённым техническим заданием/техническими требованиями или иным соответствующим документом, устанавливающим перечень, вид и количество выполнения работ/оказания услуг.
1.16. Место выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ/оказания услуг устанавливается в извещении о закупке либо дополнительно может быть установлено в техническом задании/техническом требовании или ином соответствующем документе, устанавливающим перечень, вид и количество выполнения работ/оказания услуг.
2. Условия и порядок проведения закупки
2.1. Законодательная база Закупки
Закупка проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «НИИ Транснефть»
(в действующей на момент проведения закупки редакции).
2.2. Дата, время и место представления заявки на участие в закупке
2.2.1. Заявка на участие в закупке, в составе и по форме, установленными настоящей документацией о закупке, подписанная уполномоченным лицом участника закупки, должна быть представлена в срок, указанный в п. 3 Информационной карты к документации о закупке. Место представления заявок на участие в закупке – ЕЭТП.
2.2.2. Для участия в закупке претендент должен:
- быть зарегистрированным на ЕЭТП, в том числе получить аккредитацию участника ЕЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЕЭТП;
- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;
- быть правомочным на подачу заявки на участие в закупке и представить заявку, соответствующую требованиям настоящей документации.
2.2.3. Ответственный за приём заявок на участие в закупке, проводимых в электронной форме – Оператор ЕЭТП.
2.2.4. В случае отправки заявки на ЕЭТП Участник закупки принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный п. 3 Информационной карты к документации о закупке.
2.3. Продление срока представления заявки на участие в закупке
Продление срока представления заявки на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению организатора закупки, заказчика в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о закупках. Участник закупки, представивший свою заявку на участие в закупке к моменту извещения о продлении срока представления заявок, имеет право до истечения нового срока вносить изменения в свою заявку на участие в закупке.
2.4. Предоставление и приём заявок на участие в закупке
2.4.1. Участник закупки может подать только одну заявку на участие в одной закупке. Участник закупки, представивший более одной заявки, отстраняется от участия в закупке по всем заявкам.
2.4.2. При приёме заявки на участие в закупке, на ЕЭТП производится регистрация заявки с указанием даты и времени её получения.
2.4.3. В целях обеспечения контроля за обоснованностью стоимости заявки участника закупки и соответствием стоимости среднерыночному уровню, организатор закупки вправе потребовать от участника закупки предоставление сведений по расчёту предлагаемой цены договора и её обоснование на выполнение работ/оказание услуг, в случае если представленная участником закупки заявка на участие в закупке, содержит предложение о цене договора ниже начальной (максимальной) цены лота (договора) на 25% и более от указанной в извещении о закупке.
2.4.4. Организатор закупки вправе потребовать от участников закупки представления разъяснений по представленным ими документам. При этом не допускается изменение заявки на участие в закупке.
2.4.5. Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ/оказанных услуг, противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
2.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке или внесения изменений
Участник закупки имеет возможность подать заявку на участие в закупке, изменить или отозвать поданную заявку на участие в закупке до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Срок окончания подачи заявок по времени совпадает со сроком начала вскрытия конвертов.
2.6. Дата и место вскрытия заявок с коммерческой частью заявки на участие в закупке
Процедура вскрытия заявок на участие в закупке осуществляется в день, время и месте, указанном в извещении о проведении закупки. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке организатор закупки размещает на официальном сайте извещение об изменении срока предоставления заявок на участие в закупке.
2.7. Срок действия заявки для участия в закупке
Заявка для участия в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в закупке, указанной в извещении о проведении закупки на официальном сайте.
Если срок представления заявок на участие в закупке продлевается, и участник закупки представляет свою заявку на участие в закупке в течение продлённого срока, то заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 календарных дней с даты вскрытия заявок, указанной в извещении на официальном сайте об изменении срока предоставления заявки на участие в закупке.
2.8. Право собственности на документацию и конфиденциальность
2.8.1. Все представленные заявки на участие в закупке и включённые в них документы после их рассмотрения не возвращаются участникам закупки.
2.8.2. Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявку на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом.
2.8.3. Организатор закупки, конкурсная комиссия обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявке участника закупки.
2.8.4. Участники закупки могут получить нормативную документацию
ООО «НИИ Транснефть» при условии заключения соответствующего договора.
2.9. Оценка заявок на участие в закупке
Критериями оценки являются:
- Цена договора, общая сумма единичных расценок работы/услуги;
- Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёму работ/услуг;
- Наличие материально-технической и нормативной базы для выполнения работ/оказания услуг по предмету закупки;
- Наличие в штате организации квалифицированного персонала, в т. имеющего специальную подготовку и опыт для выполнения работ/оказания услуг по предмету закупки;
- Финансовое состояние за последние 3 (три) года;
- Объем выполнения работ/оказания услуг собственными силами по предмету закупки;
- Сертификация системы менеджмента качества;
- Надёжность и репутация участников закупки.
Способ, порядок оценки, значимость критериев оценки установлены заказчиком, организатором закупки (приложение к документации о закупке).
2.10. Право конкурсной комиссии и организатора закупки
2.10.1. Конкурсная комиссия, организатор закупки признает победителем любого участника закупки, предложившего лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, указанных в документации о закупке, на основании проведённой оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Победителем закупки с распространением на него соответствующих прав и обязанностей также будет являться: участник закупки, заявка которого признана наилучшей после заявки победителя закупки, в случае уклонения последнего от подписания договора, а также участник закупки, подавший единственную заявку на участие в конкурентной закупке, соответствующую требованиям документации о закупке, с которым конкурсной комиссией, организатором закупки принято решение о заключении договора.
2.10.2. В случае, если самая низкая цена заявки, предложенная участниками закупки, превышает начальную (максимальную) цену объекта конкурсная комиссия, организатор закупки вправе отклонить все заявки на участие в закупке и провести повторную закупку.
2.11. Внесение изменений в документацию о закупке
2.11.1. Организатор закупки оставляет за собой право изменения (продления) сроков предоставления документации о закупке, внесения изменений в документацию о закупке, изменения сроков проведения закупки.
2.11.2. Конкурсная комиссия без внесения соответствующих изменений в документацию о закупке, извещение о закупке вправе: после доступа к заявкам на участие в закупке поданным в электронном виде до даты подведения итогов, указанных в извещении о закупке, осуществить досрочное подведение итогов; продлить срок подведения итогов. Информация о досрочном подведении итогов, о продлении сроков подведения итогов размещается заказчиком, организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение трёх дней со дня принятия соответствующего решения. В случае, если дата подведения итогов становится позже даты начала исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам такой закупки, дата начала исполнения обязательств по договору переносится на соответствующее количество дней.
2.11.3. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
2.11.4. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке по конкурсу внесены позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в такой закупке продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней.
2.11.5. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке по запросу предложений позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений дачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.
2.11.6. Организатор закупки вправе до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке провести конференции с участниками закупки, на которых доводятся разъяснения условий проведения закупки, требований документации о закупке.
2.12. Рассмотрение заявок на участие в закупке
2.12.1 В срок и в месте, установленные в извещении и документации о закупке, организатор закупки осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке.
2.12.2 Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке установлены заказчиком, организатором закупки документацией о закупке
2.12.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям документации о закупке и принимает решение о допуске участников к дальнейшему участию в закупке.
2.12.4. При осуществлении закупки заказчик, организатор закупки устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы/оказание услуги, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с выполнением работы/оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбуждённых уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;
- отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности;
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;
- наличие в собственности (частично в аренде) производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, достаточных для выполнения работ/оказания услуг;
- наличие положительного опыта выполнения работ/оказания услуг, положительной деловой репутации;
- количество специалистов и иных работников определённого уровня квалификации для исполнения договора;
- обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты и иные требования;
- наличие плана привлечения субподрядчиков (субпоставщиков), а также наличию договоров, соглашений о намерениях с субподрядчиками (субпоставщиками) из числа СМП в составе заявки на участие в закупке, в случае установления организатором закупки требования о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (субпоставщиков) из числа СМП (при условии, что участник закупки не является СМП если данные требования установлены в документации о закупке (извещении о закупке);
- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к СМП, а также наличие в составе заявки декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМП, установленным статьёй 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае осуществления закупки, участниками которой в соответствии с извещением о закупке являются только СМП;
- привлечение к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов СМП в размере не менее числа, указанного в извещении о закупке в процентном выражении от стоимостного объёма от каждой заявки на участие в закупке (к участникам закупки, не представившим подтверждение о принадлежности к субъектам СМП и при условии, что участник закупки не является СМП, если данные требования установлены в документации о закупке (извещении о закупке).
2.12.5. Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами. В случае представления участником закупки в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.
В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 2.12.2 должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.
2.12.6. Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке участника закупки, заявку на участие по следующим основаниям:
- превышение цены договора (цены лота), указанной в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора (цены лота);
- превышение цены любой из позиций/единичных расценок, указанных в заявке на участие в закупке, по сравнению с начальной (максимальной) ценой соответствующей позиции/единичной расценки, указанной в документации о закупке;
- непредставление участником закупки сведений по расчёту предлагаемой цены договора и её обоснование на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- наличие в заявке участника закупки какого-либо расхождения предоставленной участником закупки информации, выявленной при сопоставлении форм и документов, в т.ч. в части расхождения цены заявки, указанной в Форме 1 Инструкция для участника закупки и иных формах, предусмотренных документацией о закупке;
- недостоверность сведений и недействительности документов, приведённых в заявке;
- несоответствие участника закупки и/или поданной им заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке;
- непредоставление участником закупки сведений (включая наличие в заявке участника незаполненных форм и непредоставление подтверждающих документов), предусмотренных документацией о закупки, а также отсутствие пояснений причин непредоставления информации;
- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объёме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед
ПАО «Транснефть» либо ОСТ;
- наличие у участника закупки неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ, в том числе появившихся в период проведения закупки, подтверждённых документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;
- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в одностороннем порядке по инициативе ПАО «Транснефть» или ОСТ, и/или расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;
- наличие (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с нарушением обязательств
ПАО «Транснефть» или ОСТ, со стороны участника закупки от исполнения обязательств по договору, заключённому с ПАО «Транснефть» или ОСТ;
- несоответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;
- наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;
- непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки;
- непредоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке;
- непредоставление в составе заявки плана привлечения субподрядчиков (субпоставщиков), а также наличию договоров, соглашений о намерениях с субподрядчиками (субпоставщиками) из числа СМП (при условии, что участник закупки не является СМП и если данное требование установлено в документации о закупке (извещении о закупке).
2.12.7. В случае, если цена договора (цена лота), не указана в заявке на участие в закупке, либо из представленных документов невозможно определить цену заявки на участие в закупке конкурсная комиссия не допускает заявку участника закупки к участию в закупке, как не соответствующую требованиям, установленным документацией о закупке.
Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае:
- предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке;
- непредоставления юридическим лицом документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами;
- непредоставления участником закупки в течение 2 рабочих дней после проведения процедуры пошагового понижения откорректированной в части цены договора (цены лота) / окончательных единичных расценок товаров, работ, услуг заявки на участие в закупке;
- наличия вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объёме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед
ПАО «Транснефть» либо ОСТ;
- наличия у участника закупки неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «Транснефть» либо ОСТ, в том числе появившихся в период проведения закупки, подтверждённых документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;
- наличия у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в одностороннем порядке по инициативе ПАО «Транснефть» или ОСТ, и/или расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в судебном порядке, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны участника закупки обязательств по договору;
- наличия сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;
- наличия (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) не предусмотренного договором письменного отказа, не связанного с нарушением обязательств
ПАО «Транснефть» или ОСТ, со стороны участника закупки от исполнения обязательств по договору, заключённому с ПАО «Транснефть» или ОСТ.
При применении любого критерия не допуска или отстранения к одному из участников закупки, такой критерий должен быть рассмотрен в отношении всех участников закупки.
Конкурсная комиссия имеет право потребовать от участника закупки письменных разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. Участник закупки должен предоставлять письменные разъяснения, дополнительные сведения и другие документы в сроки, указанные в запросе конкурсной комиссии (но не более 3 рабочих дней). При отсутствии ответов от участника закупки, конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся документов.
2.12.8. Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке либо непредставления документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами.
2.12.9. Конкурсная комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке участника, если он не представил информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами и согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
2.12.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в закупке или об отказе в допуске.
2.12.11. Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия представленной заявки на участие закупке.
2.12.12. Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации.
Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей, финансового состояния, технической оснащённости, численности и квалификации персонала участника закупки, в том числе с выездом в места его базирования. Участник закупки обеспечивает проведение организатором закупки, заказчиком на территории участника закупки комиссионной проверки. Участник закупки предоставляет всю необходимую документацию, участвует в работе комиссии в рамках проведения указанной проверки, подписывает соответствующий акт проверки.
2.12.13. Неполное представление требуемых документов, предоставление документов с нарушениями или с отклонениями от установленных настоящей Инструкцией правил оформления документов, наличие в составе заявки на участие в закупке, несоответствий в документах считается существенным основанием для отклонения заявки участника в закупке.
2.12.14. Оговорки относительно условий оплаты выполненных работ/оказываемых услуг противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки участника в закупке.
2.12.15. Изменения, дополнения или варианты, в т.ч. снижение цены заявки участником закупки, указанной в Форме 1 Инструкция для участника закупки, представленные после вскрытия заявок с коммерческой частью, не учитываются.
2.13. Действия по итогам рассмотрения заявок на участие в закупке.
Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются организатором закупки на официальном сайте (http://www.zakupki.gov.ru и http://etp.roseltorg.ru) не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов.
|
