ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки № 115008.1
№
п/п
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Предмет договора
|
Ремонт дымовых труб СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»
|
2
|
Основания закупки
|
ГКПЗ 2015 г. закупка № 115008.1
|
3
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ.
|
Место выполнения работ:
г. Владивосток,
СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»,
КЦ №2 - г. Владивосток ул. Бородинская,24
Срок выполнения работ:
Согласно утверждённых годовых графиков ТО и ТР на период с 01.06.2015 г. по 30.09.2015 г., в том числе:
- Капитальный ремонт дымовой трубы КЦ №2 котлоагрегатов ДЕ Н-80 м с 01.06.2015 г. по 31.07.2015 г.,
- Капитальный ремонт газоходов дымовой трубы КЦ №2 котлоагрегатов ЭЧМ Н-80 м с 01.08.2015 г. по 30.09.2015 г.
Условия выполнения работ:
При выполнении работ по ремонту дымовой трубы Подрядчик обязан оформить и передать в установленные сроки сдаточную документацию в соответствии с перечнем утверждённым Заказчиком (СО-34.04.181-2003).
Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих НТД:
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
- Технические условия;
- Заключение по результатам обследования на дымовую трубу;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 30.06.2003г;
- СО 34.04.181-2003 - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
- РД 34.03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
- Правила противопожарного режима в Российской федерации № 390 утв.25.04.2012 г.;
- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство.
- СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
- РД 153-34.1-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных труб и газоходов на тепловых электростанциях.
- СО 153-34.21.408-2003 «Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных»
- ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб;
- РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
- Регламент «Взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования и ЗиС структурных подразделений филиалов ОАО «ДГК»
- Положение по организации и выполнению технического обслуживания и ремонта оборудования ОАО «ДГК».
- Положение по формированию и реализации ремонтных программ ОАО «ДГК».
- Положение ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
|
4
|
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
|
2 125 000 рублей без НДС
|
5
|
Источник финансирования
|
Себестоимость
|
6
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанные сторонами акты приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 (с приложением счетов-фактур), принятые к оплате Заказчиком.
Результаты выполненных работ оформлять соответствующими техническими актами и записями в «Журнале производства работ».
Оплата за выполненные работы осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Расчёт за выполненные работы осуществляется Заказчиком по следующей схеме: 100% от стоимости выполненных работ через 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ с предоставлением первичной отчётности (КС-2, КС-3, счёт - фактура).
Заказчик вправе задержать подписание актов по форме КС-2, КС-3 в случае не предоставления Подрядчиком за отчетный период отчётной технической документации в необходимом объеме.
Предоплата за выполненные работы не предусмотрена.
|
7
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками)
|
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
|
8
|
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей)
|
1. Документы, подтверждающие формирование цены заявки, должны составляться в соответствии с «Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».
2. Стоимость работ определяется сметами и является ценой договора. Окончательная стоимость работ определяется по завершении работ за фактически выполненные объемы с сохранением ценообразующих факторов, согласно утвержденной смете.
3. При предоставлении конкурсной документации в её состав включить сметные расчёты в формате Excel и сметном программном продукте «ГРАНД-смета».
4. Поправочный индекс к «Базовыми ценами на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» на все виды работ К=1,2
5. При составлении смет следует учитывать:
- районный коэффициент к заработной плате в размете 30%;
- дальневосточную надбавку к заработной плате в размере 30%.
6. Оплата командировочных производится не более суммы, заложенной в сметном расчете при предоставлении бухгалтерских документов, причем размер суточных не должен превышать 300 рублей в сутки на человека. Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжные поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.
7. При составлении сметной документации следует руководствоваться положениями Регламента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания», утвержденного Советом директоров ОАО «ДГК» протоколом № 20 от 20.05.2014г.
8. Стоимость материально-технических ресурсов ( не учтенных в расценках) определяется по сборнику «сметных цен на материалы», утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов.
10.Запрещается включать в сметы стоимость материалов, машин и механизмов по текущей стоимости при наличии данных в нормативных сборниках региона строительства – ТСЦ, ТСЭМ. В случае отсутствия цены в нормативных сборниках, или значительного отклонения фактической стоимости материалов, машин и механизмов (более 10% от учетной сборниками региональных органов ценообразования), должно быть выполнено следующие требование: со сметами должны быть направлены документы, подтверждающие текущую стоимость ТМЦ и оборудования со ссылкой на поставщика товаров (услуг).
9. При составлении сметы необходимо учесть непредвиденные затраты в размере 3 %. Данный резерв в процентах подрядчику не оплачивается, а служит лимитом средств Заказчика.
10. При проведении конкурентных процедур и преддоговорных переговоров с подрядными организациями возможно снижение первоначально заявленной сметной стоимости работ. В этом случае следует иметь ввиду, что участник конкурса не должен производить снижения за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете. Снижение первоначальной стоимости должно производится путем ввода в смету «договорного понижающего коэффициента». Данный коэффициент вводится в смету после учета всех затрат, перед начислением НДС, с указанием величины примененного коэффициента в размере, не превышающем пяти знаков после запятой. Учтенный в окончательной смете договорной понижающий коэффициент обязателен к применению как в актах выполненных работ на стации расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.
|
9
|
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара.
|
Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть отражены в акте на приемку дымовой трубы после проведения работ по ремонту; при отсутствии в НТД величины гарантийного срока или наработки, после проведения работ по ремонту гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 24 месяцев с момента включения под нагрузку.
При выходе из строя конструкций дымовой трубы в период гарантийного срока эксплуатации по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется провести восстановительные работы за свой счет.
При превышении срока ремонта дымовых труб, в случае возникновения недоотпуска тепловой энергии по вине Подрядчика, подтвержденной двухсторонним актом, Заказчик производит расчет недоотпуска тепловой энергии согласно «Методике расчета недоотпуска тепла при превышении срока ремонта котельного оборудования» и выставляет счет на сумму недоотпуска тепловой энергии, которые направляет в адрес Подрядчика.
Подрядчик работ вправе дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований НТД или заявить о прекращении действия выданного ими гарантийного обязательства, в одном из следующих случаев:
если нарушение работоспособности дымовой трубы произошло не по вине Подрядчика;
если нарушение работоспособности дымовой трубы произошло по причине использования материалов, имеющих скрытые дефекты, которые не могли быть выявлены при проведении входного контроля;
при выявлении в процессе эксплуатации дымовой трубы скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД в процессе ремонта;
при нарушении Заказчиком правил и технологических инструкций по эксплуатации дымовой трубы, установленных действующей НТД.
Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на дымовой трубе в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним собственным персоналом Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность в случае установления вины Подрядчика (в подписанном обеими сторонами Акте расследовании нарушения).
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе выполнить ремонтные работы либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные Заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).
Подрядчик несёт ответственность за сохранность и установленные в НТД условия хранения и эксплуатации переданных ему материалов и оборудования. В случае нарушения сохранности и условий хранения и эксплуатации переданных материалов и оборудования Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику этим нарушением.
Все поставленные для ремонта материалы Подрядчика должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и стоимость.
Заказчик вправе изменить номенклатуру и объём работ в пределах установленной стоимости работ, своевременно предупредив об этом Подрядчика в письменной форме.
Номенклатура работ и сметная документация составляется на весь период действия Договора . Подрядчик и Заказчик в первую треть срока ремонта, формирует уточнённый объем работ. Подрядчик предоставляет уточнённую смету, утвержденную руководителем филиала. Ценообразующие факторы уточненной сметы аналогичны смете основного договора, прошедшей конкурсные процедуры и действительны на весь период действия ремонта объекта.
|
10
|
Требования к содержанию и составу заявки на участие
|
Заявка должна содержать:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
3) Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с приложением перечня видов работ в соответствии с предметом закупки, о допуске к которым участник размещения заказа имеет Свидетельство, в соответствии с Приказом Минрегиона № 624 РФ от 30.12.2009 (ред. от 23.06.2010) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
III.Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
10. Монтаж металлических конструкций
10.4.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
31 Промышленные печи и дымовые трубы
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
|
11
|
Требования к участникам закупки
|
На момент подачи заявки к Участнику предъявляются следующие требования:
1) соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
4) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных процедур; В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям;
6) Управленческая компетентность и репутация Участника должна быть известна Заказчику или подкреплены рекомендательными письмами.
7) Участник обязан предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком), в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и исполнительных органов контрагента, Участник обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Участника соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.
8) Участник согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной им информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Участник, предоставляя Заказчику информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Участник подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Участником получены. Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
9) При заключении договора Участник обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок».
10) В случае привлечения третьих лиц к выполнению определенных видов работ, Участник предоставляет Заказчику письменное подтверждение третьего лица о готовности к выполнению работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки в плановые сроки. Участник обязан предоставить Заказчику информацию о квалификации специалистов третьего лица, наличия материально-технических ресурсов, наличия достаточного количества аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
|
12
|
Критерии оценки к сопоставлению заявок на участие в закупке
|
Цена Предложения
Неценовые критерии:
1. Предпочтительность организационно-технических предложений, в том числе – 40%:
- Предпочтительность объема и качества услуг;
- Оценка соответствия объемов работ (услуг), предложенных Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика;
- Оценка соответствия технологии производства работ, предложенной Участником в сметной документации, указанным в Технических требованиях Заказчика;
2. Вероятность должного исполнения контракта («надежность» Участника), в том числе – 50%:
- Обеспеченность трудовыми ресурсами;
- Обеспеченность материально-техническими ресурсами;
- Специальный аналогичных работ (опыт выполнения аналогичных договоров)
- Обеспеченность финансовыми ресурсами. Финансовая устойчивость Участника, обладание необходимой платежеспособностью.;
- Деловая репутация участников (отзывы/рекомендательные письма Заказчиков, отсутствие рекламаций со стороны ОАО «ДГК»).
- Полнота и качество оформления предложения.
- Гарантийные обязательства;
3. Предпочтительность договорных условий, в том числе - 10%.
- Соответствие условиям ответственности по договору
|
13
|
Требования к выполняемым работам
|
13.1
|
Требования к качеству выполняемых работ
|
В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику технологические карты, проект производства работ, график производства работ.
|
13.2
|
Требования к квалификации персонала и используемому оборудованию и оснастке.
|
1) При производстве работ Подрядчик обязан использовать оборудование, соответствующие требованиям специфики работ, при производстве сварочных работ сварочное оборудование и материалы имеющее аккредитацию НАКС и аттестованных специалистов сварочного производства (I – III уровня), (Требования РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03).
2) Работы проводить квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР, аттестованных согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); имеющих право допуска к выполнению соответствующих работ, работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электропогрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ
3).Квалификация ремонтного персонала должна соответствовать виду выполненных работ.
4). Подрядчик должен иметь материально-технические ресурсы, позволяющие проводить ремонт оборудования в объеме, определенном техническим заданием и в сроки, определенные графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием ремонтной организации.
5) Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешение на выполнение видов работ в рамках Договора);
6) Подрядчик работ должен располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала ремонтных работ ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком ремонта и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами стоящими перед каждой бригадой. Во время проведения ремонтных работ команда ИТР должна поддерживать на должном уровне систему управления ремонтом (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.); достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад.
|
13.3
|
Требования к безопасности выполняемых работ
|
Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима.
Ответственность подрядных организаций за соблюдение требований в области охраны труда, промышленной безопасности изложены в разделе «Требование в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» проекта договора.
РД 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Правила противопожарного режима в Российской федерации № 390 утв.25.04.2012 г.;
- ВППБ 01-02-95. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
- СНиП12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство. До начала работ представить Заказчику для согласования проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия договора.
Перед началом работ представить на согласование календарный график работ, мероприятия по технике безопасности труда собственного персонала, по пожарной и промышленной безопасности, оформить акт-допуск для производства работ на объекте.
|
13.4
|
Требования к результатам работ
|
Подрядчик обязан выполнить работы своими в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. Состояние отремонтированного сооружения должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока и обеспечить безотказную работу с момента включения под нагрузку при соблюдении электростанцией правил эксплуатации.
|
13.5
|
Приложения
|
Ведомость объемов работ на ремонт дымовых труб СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».
Ведомость материалов на ремонт дымовых труб СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК».
График ремонта дымовых труб СП «Приморские тепловые сети» на 2015г.
|
|
